40098 / 2011-03-09 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Åšwidnica (Åšwidnica)
Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie - III etap
Opis zamówienia
Zamawiający poszukuje jednego Wykonawcę do wykonania zadania pn.: Regulacja rowu Kotarba w miejscowości Mokrzeszów - III etap
W ramach zadania należy wykonać regulację odcinka rowu o długości 442 mb w km 3+302 - 3+744 obejmującą pogłębienie rowu i obudowę skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi, dna płytami ażurowymi typu Krata, ubezpieczenie brzegów rowu murami oporowymi z kamienia,
z brukowaniem dna rowu, wykonanie 3 szt. przepustów rurowych o średnicy 1500 mm oraz rurociągu o średnicy 1500 mm . W ramach regulacji należy również przełożyć odcinki sieci wodociągowej i gazowej, które kolidują z przebudowywanym rowem. Naprawa nawierzchni dróg w obrębie wymienianych przepustów. Wykonanie schodów - zejść w murach i skarpach regulowanego potoku.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 40098
Data publikacji: 2011-03-09
Nazwa: Gmina Świdnica
Ulica: ul. Głowackiego 4
Numer domu: 4
Miejscowość: Świdnica
Kod pocztowy: 58-100
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 074 8523067 w. 24
Numer faxu: 074 8521226w.400
Adres strony internetowej: www.gmina.swidnica.pl
Regon: 89071838900000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie - III etap
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zamawiający poszukuje jednego Wykonawcę do wykonania zadania pn.: Regulacja rowu Kotarba w miejscowości Mokrzeszów - III etap
W ramach zadania należy wykonać regulację odcinka rowu o długości 442 mb w km 3+302 - 3+744 obejmującą pogłębienie rowu i obudowę skarp rowu materacami siatkowo-kamiennymi, dna płytami ażurowymi typu Krata, ubezpieczenie brzegów rowu murami oporowymi z kamienia,
z brukowaniem dna rowu, wykonanie 3 szt. przepustów rurowych o średnicy 1500 mm oraz rurociągu o średnicy 1500 mm . W ramach regulacji należy również przełożyć odcinki sieci wodociągowej i gazowej, które kolidują z przebudowywanym rowem. Naprawa nawierzchni dróg w obrębie wymienianych przepustów. Wykonanie schodów - zejść w murach i skarpach regulowanego potoku.
Kody CPV:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje w okresie trwania umowy udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegające na zwiększeniu odcinka regulowanego rowu Kotarba o długości 100mb.
Czas: D
Data zakończenia: 30/09/2011
Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie : 20000zł
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował 3 roboty melioracyjne o łącznym przerobie min. 2 mln zł brutto, w tym jedno zadanie o wartości min. 1 mln zł brutto
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
posiadać pracownika z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej
Sytuacja ekonomiczna:
a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700 tyś zł (słownie: siedemset tysięcy złotych),
b) posiadać opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 1 mln zł.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
2. parafowany i zatwierdzony projekt umowy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) ;
3. potwierdzenie wniesienia wadium w kwocie: 20.000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
4. uproszczony kosztorys ofertowy - sporządzony w oparciu o projekt budowlany, STWiORB przedmiar robót, warunki lokalizacyjno-terenowe placu budowy - stanowił będzie dokument pomocniczy nie podlegający ocenie. W przypadku materiałów i urządzeń, w których w przedmiarach wskazano nazwę producenta należy wycenić materiały i urządzenia tych producentów lub równoważne
5. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ);
6. pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
11.1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
11.2. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.
11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w części dotyczącej kierownika budowy, inspektora nadzoru Wykonawcy lub Zamawiającego.
11.4. W przypadku zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru przedstawionego w ofercie, nowy pracownik musi spełniać wymagania określone w SIWZ .
11.5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru , jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11.6. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia zamawiającego jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w wykonaniu następujących zobowiązań:
1) przekazania placu budowy,
2) przekazania dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej),
3) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcie wad w dostarczonej dokumentacji.
11.7. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku:
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
2) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
3) siły wyższej (np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania),
4) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych.
11.8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 149 ustawy Pzp.
11.9. Wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. 11.1, 11.2,11.3,11.4, 11.5, 11.6, 11.7 stanowi podstawę dla dokonania w tym zakresie przez Strony stosownej zmiany postanowień umowy, w tym przedłużenia terminu do wykonania przedmiotu umowy.
11.10. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodna wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy zawierającą opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zamiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Świdnica, ul.B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
Data składania wniosków, ofert: 24/03/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Świdnica, ul.B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, punkt informacyjny
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
81231 / 2009-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Bielawa - Bielawa (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
remont murów i dna potoku Bielawica oraz wzmocnienie przyczółków mostów w rejonie ulicy Nowobielawskiej na wys. od mostu uli. Nowobielawska 43 do mostu ul. Nowobielawska 54
254496 / 2012-07-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV
497130 / 2013-12-03 - Inny: Administracja RzÄ…dowa Niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Popowodziowy remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Świekotka w m. Jastrowiec na wysokości Remizy Strażackiej działka nr 71 obręb: Jastrowiec w celu nie dopuszczenia do katastrofy budowlanej
253304 / 2013-07-01 - Inny: jednostka państwowa nie posiadająca osobowości prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Międzylesie - Międzylesie (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Przywrócenie ciągłości biologicznej cieku poprzez zwiększenie właściwości retencyjnych zlewni i renaturyzację rzeki Wilczka wraz z dopływami
85430 / 2011-04-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie - III etap
114171 / 2010-05-07 - Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Operacje z zakresu odbudowy koryt cieków realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Świda - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku gm. Kamieniec Ząbkowicki
182554 / 2011-07-04 - Inny: Jednostka budżatowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont umocnień brzegowych potoków: Oława w m. Ziębice, Osina Mała,
Szklarka w m. Nagodzice, Złotnica w m. Dziećmorowice
434056 / 2013-10-24 - Inny: Administracja rzÄ…dowa niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Roboty udrożnieniowe wraz z remontem stopnia na pot. Zadrna w km 15+288-16+280 w m. Olszyny
410414 / 2010-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie
111152 / 2012-04-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - km 0+440 - powódź 2009 r
355160 / 2012-09-19 - Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Usunięcie szkód powstałych na potoku Świda w m. Płonica, konserwacja i naprawa umocnień brzegowych na potokach: Piekło w m. Ścinawka Górna, Ratno, Gajów, Kłomnica w m. Rościszów, Sadowa w m. Sady, Czarna Woda w m. Wiry
206684 / 2012-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV
30908 / 2014-01-28 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont przepustu wałowego - wał L-2 rz. Odry; gm. Żukowice
120521 / 2014-06-04 - Inny: Administracja RzÄ…dowa Niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont umocnień brzegowych rzeki Odry - brzeg lewy 232+600 do 232+635, m. Janowice
129500 / 2010-05-13 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Operacje z zakresu odbudowy koryt cieków realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Iwnica - odbudowa koryta cieku gm. Nowogrodziec.
66995 / 2009-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowa Ruda - Nowa Ruda (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Remont modernizacyjny ubezpieczeń brzegowych i dennych na potoku Jugowskim w km 3+200-3+550 (odcinek przykryty) w m. Jugów.
278031 / 2011-10-24 - Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Młynówka - remont koryta i muru oporowego, m. Lubnów. Etap 1.1 - km 2+509 - 2+667
344236 / 2011-10-20 - Inny: Administracja RzÄ…dowa Niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)
Zabudowa wyrw brzegowych wraz z ubezpieczeniami brzegowymi na rzece Mała Panew w rejonie km 112+000 w m. Kalety-Miotek, woj. Śląskie