90307 / 2014-04-25 - / Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (Bielsk Podlaski)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-04-17 pod pozycją 85431. Zobacz ogłoszenie 85431 / 2014-04-17 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 90307
Data publikacji: 2014-04-25
Nazwa: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Ulica: ul. Mickiewicza 46
Numer domu: 46
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Województwo / kraj: podlaskie
Numer telefonu: 085 8332635
Numer faxu: 085 8332612
Adres strony internetowej: www.powiatbielski.cp.pl
Regon: 05066744900000
Typ ogłoszenia: ZP-406
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 85431
Data wydania biuletynu: 2014-04-17
Ogłoszenie dotyczy: 0
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miejsce składania: IV.3
Przed wprowadzeniem zmainy:
Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) Zmiana sposobu wykonania umowy:
a) zmiana szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót budowlanych lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy - bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
b) zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych, jeżeli nie spowoduje
to niekorzystnych zmian zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
c) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy, przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy.
2) Zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy.
3) Zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy lub inne zmiany będące następstwem zmian decyzji o przyznaniu Zamawiającemu pomocy finansowej dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
W/w zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w okresie obowiązywania umowy
na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze stron, niezwłocznie
po zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność zmiany. Zmiana umowy nastąpi
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Po wprowadzeniu zmiany:
Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) Zmiana sposobu wykonania umowy:
a) zmiana szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót budowlanych lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń
w ramach przedmiotu umowy - bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
b) zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych, jeżeli nie spowoduje
to niekorzystnych zmian zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
c) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy, przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy.
2) Zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy.
3) Zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
lub inne zmiany będące następstwem zmian decyzji o przyznaniu Zamawiającemu pomocy finansowej dotyczącej realizacji przedmiotu umowy lub decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt 4.
4) Zakres przedmiotu umowy wskazany w rozdziale III SIWZ, w tym w programie funkcjonalno-użytkowym może ulec zmianie w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów i innych rozstrzygnięć wydanych w trakcie postępowania scaleniowego, w ramach którego wykonywany jest przedmiot umowy. W takim przypadku zmianie może ulec również wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonane prace, odpowiednio do zmiany zakresu robót, które zostanie ustalone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys wykonawczy. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia przewidziane w umowie kary umowne będą naliczane od wynagrodzenia w zmienionej wysokości, o ile okoliczności skutkujące powstaniem prawa do domagania się zapłaty kar umownych nastąpią po zmianie umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia.
W/w zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w okresie obowiązywania umowy
na podstawie uzasadnionego pisemnego wystąpienia jednej ze stron, niezwłocznie
po zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność zmiany. Zmiana umowy nastąpi
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Podobne przetargi
231818 / 2014-07-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Politechnika Białostocka - Białystok (podlaskie)
CPV: -
15641 / 2009-01-14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: -
104102 / 2012-04-03 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: -
87608 / 2012-03-21 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: -
273677 / 2008-10-20 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina Przerośl - Przerośl (podlaskie)
CPV: -
219505 / 2012-10-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Hajnówka (podlaskie)
CPV: -
113609 / 2010-05-07 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki - Suwałki (podlaskie)
CPV: -
306244 / 2013-07-31 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: -