151555 / 2011-05-30 - Administracja samorządowa / Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów (Warszawa)

Zgodny z tonerem 60F2H00 (Czarny) 602H marki FullPrint

Cena: 367.77 PLN

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową Kompleksu Oświatowego wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.Lokajskiego w Warszawie

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową Kompleksu Oświatowego wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.Lokajskiego w Warszawie, obejmujące:
1)pełny zakres ujęty w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.), tj.:
a)reprezentowanie inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawdzanie zgodności jej realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b)sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych itp. oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
d)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad,
2)bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zmianach lub konieczności wykonania robót mogących mieć skutki ekonomiczne dla Zamawiającego,
3)bieżące kontrolowanie prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą robót a inwestorem (Zamawiającym) potwierdzane wpisami w dzienniku budowy,
4)prowadzenie bieżącej kontroli zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
5)zgłaszanie projektantowi, w porozumieniu z Zamawiającym, zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
6)udział w czynnościach odbioru końcowego oraz odbiorów części inwestycji określonych w umowie z Wykonawcą wraz z ich rozliczeniem - w ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się do:
a)stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego i odbiorów częściowych,
b)udziału w czynnościach odbioru końcowego oraz odbiorów częściowych od Wykonawcy robót oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,
c)przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru,
7)wypełnianie przez Wykonawcę obowiązków związanych z realizacją inwestycji to jest: przerwanie, inwentaryzacja itp.,
8)inicjowanie i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych oraz sporządzanie z nich protokółów i przekazywanie ich Zamawiającemu,
9)sporządzanie protokółów konieczności (z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych,
10)zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Uwaga:
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie 18%.

2. Zakres nadzorowanej inwestycji obejmuje budowę:
1.Obiektów kubaturowych:
-trzykondygnacyjny budynek szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej 8 663,14 m² i kubaturze 39 086,00 m³ - budynek w trakcie realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu inwestycji określa:
1)Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 1A do SIWZ;
2)Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1B do SIWZ.
-nadbudowa w skrzydle dla dzieci młodszych o powierzchni całkowitej ok. 540 m² i kubaturze ok. 1 400 m³ - projekt w trakcie realizacji. Szczegółowy opis przedmiotu inwestycji określa program funkcjonalno- użytkowy: Wykonanie nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej - Część II - załącznik nr 1C do SIWZ.
2. Przyłączy, instalacji i urządzeń sanitarnych:
-przebudowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej budowa i przebudowa i przyłączy kanalizacji deszczowej (2 szt.),
-zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
-przyłącze sieci ciepłowniczej z kanalizacją teletechniczną oraz węzeł ciepłowniczy,
-instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody oraz dla potrzeb przeciwpożarowych,
-instalacji kanalizacji sanitarnej,
-instalacji kanalizacji deszczowej,
-instalacji c.o.,
-instalacji wewnętrznej gazu,
-instalacji wentylacyjnej mechanicznej, instalacji klimatyzacji serwerowi, instalacji ciepła technologicznego.
3. Instalacji i urządzeń energetycznych i teletechnicznych:
-instalacji elektrycznej : oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtyczkowych,
-instalacji oświetlenia zewnętrznego,
-instalacji ogrzewania rur spustowych,
-instalacja dzwonkowa,
-instalacja nagłośnienia i sygnalizacji wyników sportowych,
-instalacji odgromowej,
-instalacji przeciwporażeniowej,
-instalacji przeciwprzepięciowej,
-instalacji przeciwpożarowej,
-instalacji oświetlenia bezpieczeństwa ewakuacyjnego,
-instalacji teletechnicznych w budynkach,
-instalacji telefonicznej,
-instalacji wideofonowej,
-instalacji monitoringu zewnętrznego,
-instalacji elektrycznej węzłów cieplnych.
4. Dróg dojazdowych, chodników, miejsc postojowych.
5. Elementów zagospodarowania:
-dwie wiaty śmietnikowe,
-montaż placu zabaw,
-zespół boisk wraz z piłkochwytami, stanowisko do skoku w dal, bieżnia,
-nasadzenia zieleni, wykonanie trawników, elementy ogrodzenia terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 151555

Data publikacji: 2011-05-30

Nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów

Ulica: al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Numer domu: 61

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-777

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 5457100

Numer faxu: 022 5457291

Adres strony internetowej: www.ursynow.waw.pl

Regon: 01525964000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową Kompleksu Oświatowego wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.Lokajskiego w Warszawie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową Kompleksu Oświatowego wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.Lokajskiego w Warszawie, obejmujące:
1)pełny zakres ujęty w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.), tj.:
a)reprezentowanie inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawdzanie zgodności jej realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b)sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych itp. oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
d)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad,
2)bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zmianach lub konieczności wykonania robót mogących mieć skutki ekonomiczne dla Zamawiającego,
3)bieżące kontrolowanie prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą robót a inwestorem (Zamawiającym) potwierdzane wpisami w dzienniku budowy,
4)prowadzenie bieżącej kontroli zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
5)zgłaszanie projektantowi, w porozumieniu z Zamawiającym, zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
6)udział w czynnościach odbioru końcowego oraz odbiorów części inwestycji określonych w umowie z Wykonawcą wraz z ich rozliczeniem - w ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się do:
a)stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego i odbiorów częściowych,
b)udziału w czynnościach odbioru końcowego oraz odbiorów częściowych od Wykonawcy robót oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,
c)przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru,
7)wypełnianie przez Wykonawcę obowiązków związanych z realizacją inwestycji to jest: przerwanie, inwentaryzacja itp.,
8)inicjowanie i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych oraz sporządzanie z nich protokółów i przekazywanie ich Zamawiającemu,
9)sporządzanie protokółów konieczności (z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych,
10)zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Uwaga:
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie 18%.

2. Zakres nadzorowanej inwestycji obejmuje budowę:
1.Obiektów kubaturowych:
-trzykondygnacyjny budynek szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej 8 663,14 m² i kubaturze 39 086,00 m³ - budynek w trakcie realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu inwestycji określa:
1)Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 1A do SIWZ;
2)Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1B do SIWZ.
-nadbudowa w skrzydle dla dzieci młodszych o powierzchni całkowitej ok. 540 m² i kubaturze ok. 1 400 m³ - projekt w trakcie realizacji. Szczegółowy opis przedmiotu inwestycji określa program funkcjonalno- użytkowy: Wykonanie nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej - Część II - załącznik nr 1C do SIWZ.
2. Przyłączy, instalacji i urządzeń sanitarnych:
-przebudowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej budowa i przebudowa i przyłączy kanalizacji deszczowej (2 szt.),
-zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
-przyłącze sieci ciepłowniczej z kanalizacją teletechniczną oraz węzeł ciepłowniczy,
-instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody oraz dla potrzeb przeciwpożarowych,
-instalacji kanalizacji sanitarnej,
-instalacji kanalizacji deszczowej,
-instalacji c.o.,
-instalacji wewnętrznej gazu,
-instalacji wentylacyjnej mechanicznej, instalacji klimatyzacji serwerowi, instalacji ciepła technologicznego.
3. Instalacji i urządzeń energetycznych i teletechnicznych:
-instalacji elektrycznej : oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtyczkowych,
-instalacji oświetlenia zewnętrznego,
-instalacji ogrzewania rur spustowych,
-instalacja dzwonkowa,
-instalacja nagłośnienia i sygnalizacji wyników sportowych,
-instalacji odgromowej,
-instalacji przeciwporażeniowej,
-instalacji przeciwprzepięciowej,
-instalacji przeciwpożarowej,
-instalacji oświetlenia bezpieczeństwa ewakuacyjnego,
-instalacji teletechnicznych w budynkach,
-instalacji telefonicznej,
-instalacji wideofonowej,
-instalacji monitoringu zewnętrznego,
-instalacji elektrycznej węzłów cieplnych.
4. Dróg dojazdowych, chodników, miejsc postojowych.
5. Elementów zagospodarowania:
-dwie wiaty śmietnikowe,
-montaż placu zabaw,
-zespół boisk wraz z piłkochwytami, stanowisko do skoku w dal, bieżnia,
-nasadzenia zieleni, wykonanie trawników, elementy ogrodzenia terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości do 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad budową Kompleksu Oświatowego wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.Lokajskiego i będą powtórzeniem tego samego rodzaju usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Czas: D

Data zakończenia: 16/05/2012

Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 złotych
2.Wymagania dotyczące wnoszenia wadium:
Wadium wniesione w formach określonych w ppkt od 19.2.2. do 19.2.5 SIWZ - musi zawierać zobowiązanie, zgodne z art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający zatrzymuje wadium:
1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Ponadto w odniesieniu do gwarancji wadialnych, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ona charakter bezwarunkowy, nieodwołalny, a suma gwarancyjna płatna jest na pierwsze żądanie.
3. Pozostałe wymagania dotyczące wnoszenia wadium określone zostały w pkt 19 SIWZ

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał¹ (tj. zakończył) lub wykonuje² co najmniej jeden nadzór realizowany przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy³:
a)min. nad wykonaniem budynku4 - o kubaturze co najmniej 15 000 m3;
oraz
b)min. nad wykonaniem hali4 (np. hali sportowej, hali wystawienniczej, hali widowiskowej itp.) - o rozpiętości elementów konstrukcyjnych dachu co najmniej 12m
UWAGA!
¹ Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
² W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana w ramach jednej umowy, Zamawiający uzna warunek określony w:
-lit. a) niniejszego punktu za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres nadzoru min. nad wykonaniem budynku4 - o kubaturze co najmniej 15 000 m³ jest nie krótszy niż 5 miesięcy, a dokument (np. referencja) potwierdzi, że usługa wykonywana jest należycie;
-lit. b) niniejszego punktu za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres nadzoru min. nad wykonaniem hali4 (np. hali sportowej, hali wystawienniczej, hali widowiskowej itp.) - o rozpiętości elementów konstrukcyjnych dachu co najmniej 12m jest nie krótszy niż 5 miesięcy, a dokument (np. referencja) potwierdzi, że usługa wykonywana jest należycie.
³ Przy obliczaniu okresu nie krótszego niż 5 miesięcy należy wziąć pod uwagę brzmienie art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz.93 z późn.zm.), zgodnie z którym Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiący nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.
4 Przez wykonanie odpowiednio budynku lub hali należy rozumieć wzniesienie odpowiednio nowego budynku lub nowej hali.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oraz dokumentach wyszczególnionych w pkt III.4.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia oraz dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

Potencjał techniczny: Nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą:
a)wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.);
oraz
b)wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.);
oraz
c)wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.);
oraz
d)wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.);
oraz
e)wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oraz dokumencie wyszczególnionych w pkt III.4.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia oraz dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

Sytuacja ekonomiczna: Nie dotyczy

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia - innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wskazać należy, iż w myśl bieżącej linii orzeczniczej (np. wyrok KIO z dnia 18.05.2010 r., sygn. akt. 786/10, wyrok KIO z 14.07.2010 r., sygn. akt 1333/10, wyrok KIO z dnia 03.09.2010 r., sygn. akt. 1801/10, wyrok KIO z dnia 18.11.2010 r., sygn.akt. 2407/10):
Udowodnienie dysponowania wymienionymi w art. 22 ust. 1 pkt 2) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych zasobami może mieć różną postać oraz treść - stosownie do rodzaju tego zasobu a także stosunku prawnego łączącego wykonawcę z podmiotem udzielającym zasobu jak i charakteru i zakresu porozumienia pomiędzy tymi podmiotami. Udowodnienie to powinno obejmować nie tylko wykazanie faktu udostępnienia niniejszemu Wykonawcy zasobów przez uprawnionego ich dysponenta (podmiot trzeci udzielający odpowiednich zasobów), ale także winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego zasobu. Jeżeli zatem przedmiotem udostępnienia na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych są zasoby takie jak wiedza i doświadczenie wymagane dla realizacji zamówienia, to wskazane zobowiązanie powinno uwzględniać taki właśnie charakter tego zasobu, w tym okoliczność, że nie jest możliwe przeniesienie czy udostępnienie wiedzy lub doświadczenia bez osobistego uczestnictwa podmiotu w realizacji przyszłego zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca, czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę, bowiem nie można przekazać, ani zobowiązać się do udzielenia wiedzy i doświadczenia bez osobistego udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. W przeciwnym bowiem wypadku, w sytuacji gdy brak w ogóle informacji o zaangażowaniu podmiotu udzielającego doświadczenia w realizacji zamówienia - Zamawiający będzie uprawniony do uznania, że Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu, przedkładający samo tylko zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia innego podmiotu bez wskazania uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, nie udowodnił dysponowania odpowiednim zasobem.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie:
1.Zmiany terminu wykonania zamówienia określonego w pkt 6. SIWZ w szczególności z powodu:
a.zamówień dodatkowych,
b.skrócenia terminu realizacji inwestycji, tj. budowy Kompleksu Oświatowego wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.Lokajskiego w Warszawie.
2.Zmiana kadry, tj. osób odpowiedzialnych odpowiednio za: realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, nadzór ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu osoby kierującej pracami ze strony Wykonawcy.
3.Zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia lub z powodu, o którym mowa w §2 ust.2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ursynow.waw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
osobiście w Urzędzie m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61 pok. nr 333

Data składania wniosków, ofert: 07/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
SIEDZIBA ZAMAWIAJACEGO PRZY AL. KEN 61, WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, POK. NR 407

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi