340526 / 2010-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Lipnica (Lipnica)

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Program kompleksowej redukcji ścieków na terenie Gminy Lipnica - budowa kanalizacji sanitarnej Lipnica-Kiedrowice-Osusznica
II etap
- poszerzenie zakresu rzeczowego budowy kanalizacji we wsi Lipnica o
nowo powstałe ulice: Spokojną i Pogodną
- oraz budowę IV ETAPU kanalizacji we wsi Ostrowite wraz z kolektorem
tłocznym do istniejącej oczyszczalni w Upiłce

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę m. in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Program kompleksowej redukcji ścieków na terenie gminy Lipnica - budowa kanalizacji sanitarnej Lipnica-Kiedrowice-Osusznica II etap - poszerzenie zakresu rzeczowego budowy kanalizacji we wsi Lipnica o nowo powstałe ulice: Spokojną
i Pogodną oraz budowę IV ETAPU kanalizacji we wsi Ostrowite wraz z kolektorem
tłocznym do istniejącej oczyszczalni w Upiłce współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Opis zadań oraz robót z nimi związany przedstawiony został w SIWZ i załącznikach, udostępnionych na stronie internetowej gminy www.bip.lipnica.pl ( w zakładce Przetargi - /Przetarg nieograniczony na poszerzenie zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica o nowo powstałe ulice: Spokojną i Pogodną oraz budowę IV ETAPU kanalizacji we wsi Ostrowite wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej oczyszczalni w Upiłce.

Inspektor nadzoru w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do
wykonywania niżej wymienionych czynności:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

6) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7) kontrola realizacji przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego na okres realizacji inwestycji uwzględniającego odbiory częściowe , oraz odbiór końcowy, współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących harmonogramu i realizacji robót, kontroli kosztów i płatności dla Wykonawcy;
Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do przestrzegania i wdrażania procedur, a zwłaszcza zasad prowadzenia rozliczeń związanych z realizacją Projektu przy współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w szczególności dotyczy to egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania:
- treści, formy i zakresu wystawianych przez Wykonawcę faktur, analiza i kontrola harmonogramów płatności,
- sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie robót z wyodrębnieniem części nakładów rzeczowych i finansowych dotyczących kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Wyodrębnienie tych kosztów dokonane zostanie na podstawie wytycznych Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej i Zamawiającego. Zamawiający poda Inspektorowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń;

8) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie
zawiadomienia o zakończeniu budowy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
uczestnictwo w komisji dokonującej odbioru robót, przygotowanie oraz przedłożenie
Zamawiającemu w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy,
sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 340526

Data publikacji: 2010-10-21

Nazwa: Gmina Lipnica

Ulica: ul. Słomińskiego 19

Numer domu: 19

Miejscowość: Lipnica

Kod pocztowy: 77-130

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 59 8217080

Numer faxu: 59 8218317

Adres strony internetowej: www.bip.lipnica.pl

Regon: 77097952000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Program kompleksowej redukcji ścieków na terenie Gminy Lipnica - budowa kanalizacji sanitarnej Lipnica-Kiedrowice-Osusznica
II etap
- poszerzenie zakresu rzeczowego budowy kanalizacji we wsi Lipnica o
nowo powstałe ulice: Spokojną i Pogodną
- oraz budowę IV ETAPU kanalizacji we wsi Ostrowite wraz z kolektorem
tłocznym do istniejącej oczyszczalni w Upiłce

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę m. in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Program kompleksowej redukcji ścieków na terenie gminy Lipnica - budowa kanalizacji sanitarnej Lipnica-Kiedrowice-Osusznica II etap - poszerzenie zakresu rzeczowego budowy kanalizacji we wsi Lipnica o nowo powstałe ulice: Spokojną
i Pogodną oraz budowę IV ETAPU kanalizacji we wsi Ostrowite wraz z kolektorem
tłocznym do istniejącej oczyszczalni w Upiłce współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Opis zadań oraz robót z nimi związany przedstawiony został w SIWZ i załącznikach, udostępnionych na stronie internetowej gminy www.bip.lipnica.pl ( w zakładce Przetargi - /Przetarg nieograniczony na poszerzenie zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica o nowo powstałe ulice: Spokojną i Pogodną oraz budowę IV ETAPU kanalizacji we wsi Ostrowite wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej oczyszczalni w Upiłce.

Inspektor nadzoru w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do
wykonywania niżej wymienionych czynności:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

6) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7) kontrola realizacji przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego na okres realizacji inwestycji uwzględniającego odbiory częściowe , oraz odbiór końcowy, współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących harmonogramu i realizacji robót, kontroli kosztów i płatności dla Wykonawcy;
Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do przestrzegania i wdrażania procedur, a zwłaszcza zasad prowadzenia rozliczeń związanych z realizacją Projektu przy współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w szczególności dotyczy to egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania:
- treści, formy i zakresu wystawianych przez Wykonawcę faktur, analiza i kontrola harmonogramów płatności,
- sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie robót z wyodrębnieniem części nakładów rzeczowych i finansowych dotyczących kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Wyodrębnienie tych kosztów dokonane zostanie na podstawie wytycznych Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej i Zamawiającego. Zamawiający poda Inspektorowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń;

8) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie
zawiadomienia o zakończeniu budowy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
uczestnictwo w komisji dokonującej odbioru robót, przygotowanie oraz przedłożenie
Zamawiającemu w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy,
sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa do udzielania zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
1. Zamawiający może udzielić wykonawcy usług w okresie 3 lata od udzielenia
zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia, czyli nadzór inwestorski nad realizacją budowy
kanalizacji sanitarnej..
2. Wartość zamówień uzupełniających nie może być wyższa niż 20% wartości zamówienia
podstawowego.
3. Wynagrodzenie za roboty uzupełniające będzie ustalone w oparciu o składniki cenotwórcze
zaoferowane w przetargu, a w przypadku ich braku wg składników cenotwórczych i cen
nie wyższych niż średnia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartał poprzedzający
sporządzenie kosztorysu.
4. Podstawą do realizacji zamówienia uzupełniającego będzie odrębna umowa, która będzie
określała m.in. zakres zamówienia, termin realizacji. Okres i warunki gwarancji nie mogą
być gorsze w porównaniu do zamówienia podstawowego.

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2011

Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:1.500,00 zł
( Słownie: jeden tysiąc pięćset)
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz.275 )
9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Bytów nr 09 9321 0001 0019 2516 2000 0030
z dopiskiem Wadium - Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej
we wsi Lipnica o nowo powstałe ulice: Spokojną i Pogodną oraz budowę IV ETAPU
kanalizacji we wsi Ostrowite wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej oczyszczalni
w Upiłce
Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na
Rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu 09.11.2010 r o godzinie 12:00
Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji złożyć w formie oryginału
w Urzędzie Gminy Lipnica, 77-130 Lipnica , ul. Słomińskiego 19 , pokój nr 15
a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Zamawiający nie opisuje wymagań do warunku

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
(w przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie dwóch lub więcej
wykonawców oceniany będzie ich łączne doświadczenie) wykaże/ą, że :
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi pełnienia
funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji, których była budowa sieci
kanalizacyjnej z przyłączami, każda obejmująca budowę co najmniej 6 km
grawitacyjnej i/lub tłocznej sieci kanalizacyjnej oraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny: Zamawiający nie opisuje wymagań do warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
(w przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie dwóch lub więcej
wykonawców oceniany będzie ich łączne doświadczenie) wykaże/ą, że:
będzie dysponował jedną osobą Inspektor Nadzoru, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu §23 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578), posiada minimum
5-letnie doświadczenie w projektowaniu i nadzorowaniu robót, licząc od dnia uzyskania
uprawnień, należy do właściwej izby samorządu zawodowego

Sytuacja ekonomiczna: Zamawiający nie opisuje wymagań do warunku

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz ofertowy zał. Nr 1
2. oświadczenie o akceptacji warunków umowy zał. Nr 8
2. Propozycja zlecenia robót podwykonawcom zał. Nr 9
3. wadium
4. pełnomocnictwo, o ile takie występuje
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian:
a) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT
b) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji
zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji
zamówienia. Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła
wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu,
c) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy
d) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający
dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących
przypadkach:
e) zawieszenie robót przez Zamawiającego
f) zmian dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy,
g) zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały
wskazane w ofercie Wykonawcy - z powodu wystąpienia okoliczności losowych
( śmierci, choroby, zmiany pracodawcy ). W takim przypadku Wykonawca dostarczy
pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże
osoby o wymaganych kwalifikacjach..
2. Zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia (wykonania umowy), będą
możliwe jedynie w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Wdrażającej na
wydłużenie terminu realizacji projektu.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.lipnica.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Lipnicy, ul.Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica

Data składania wniosków, ofert: 09/11/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Lipnicy, ul.Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
projekt przy współfinansowaniu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi