66758 / 2016-03-23 - Inny: Ochotnicze Hufce Pracy / Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (Zielona Góra)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) projekt budowlany i projekt wykonawczy,
b) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz, wraz ze specyfikacją sprzętu i wyposażenia oraz ich opisem i kosztami,
c) uzyskanie wymaganych warunków, pozwoleń, opinii, ekspertyz, uzgodnień i decyzji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
d) STWiOR, branżowe kosztorysy inwestorskie, przedmiary, zbiorcze zestawienie kosztorysów, WKI,
e) harmonogram rzeczowo - finansowy,
f) wizualizację komputerową do prezentacji publicznej w formacie Power Point,
2) zapewnienia pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego.

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 66758

Data publikacji: 2016-03-23

Nazwa:
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Ulica: ul. Zamenhofa 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-186

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 68 3270215, 3284870

Numer faxu: 68 3284871

Adres strony internetowej: www.lubuska.ohp.pl www.lubuska-bip.ohp.pl

Regon: 00103663200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy

Inny rodzaj zamawiającego: Ochotnicze Hufce Pracy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) projekt budowlany i projekt wykonawczy,
b) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz, wraz ze specyfikacją sprzętu i wyposażenia oraz ich opisem i kosztami,
c) uzyskanie wymaganych warunków, pozwoleń, opinii, ekspertyz, uzgodnień i decyzji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
d) STWiOR, branżowe kosztorysy inwestorskie, przedmiary, zbiorcze zestawienie kosztorysów, WKI,
e) harmonogram rzeczowo - finansowy,
f) wizualizację komputerową do prezentacji publicznej w formacie Power Point,
2) zapewnienia pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego.

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Kody CPV:
712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712420006 (Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 200

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną dokumentacje projektową (projekt budowlany i wykonawczy) na budowę kubaturowego obiektu budowlanego z kategorii IX, XI lub XII (wg załącznika do ustawy Prawo budowlane - Kategorie obiektów budowlanych), o powierzchni netto min. 2.000 m2.
Pod pojęciem wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat rozumie się zakończenie usługi w tym okresie (protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert).
Do wykazanych usług muszą być dołączone dowody czy zostały one wykonane należycie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum oraz spółka cywilna), powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.

Gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich powinien spełniać powyższy warunek samodzielnie.Wykonawca zobowiązany jest wskazać uczestnictwo tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.


W przypadku, gdy Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu usługę, przy realizacji której brał udział jako członek konsorcjum, z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi powinien wynikać zakres prac wykonanych przez Wykonawcę jako członka konsorcjum.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
1)wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Głównego Projektanta o specjalności architektonicznej, uprawniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2)wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Projektanta o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
3)wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Projektanta o specjalności (branży) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, uprawniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
4)wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Projektanta o specjalności (branży) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
5)wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Projektanta o specjalności (branży) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
UWAGA!
Wszystkie wyżej wymienione osoby (wymagane przez Zamawiającego) muszą posiadać, w odpowiednim dla siebie zakresie, uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i innymi przepisami, w tym także zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.) oraz ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65, z późn. zm.) - jeśli dotyczy, oraz spełniać warunki do wykonywania tych funkcji określone w tych przepisach.
Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji Personelu Wykonawcy.
Wymieniony powyżej skład Personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć swojemu Personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego Personelu muszą być zawarte w cenie oferty,
W przypadku gdy wskazany Personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Osoby wskazane przez Wykonawcę w zał. nr 7 do SIWZ Wykaz osób, zobowiązane są uczestniczyć w realizacji zamówienia. Dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wskazane w ofercie osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych lub innych. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Pełnomocnictwo-jeśli dotyczy.
Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 -tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Pisemne zobowiązanie (w oryginale), o którym mowa w części III pkt 3 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b i 2e ustawy Pzp (oświadczenie własne, zawierające niezbędne elementy lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), wraz z dowodami potwierdzającymi udostępnienie zasobów (jeśli dotyczy).

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Dopuszcza się m. in. następujące zmiany umowy:
1) w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie - stare dane zostaną zastąpione nowymi,
2) terminu realizacji niniejszej umowy, przy czym nie będzie ona powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy. Określone w umowie terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu:
a) w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia - termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły,
b) jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności,
c) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy - termin realizacji może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac,
d) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy - termin realizacji może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności,
e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy - termin realizacji może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
f) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac, wynikających z zaleceń właściwych organów,
g) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego, a będzie to miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
h) jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, a będzie to miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego,
i) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminów wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - terminy realizacji mogą zostać zmienione w sposób uzgodniony pomiędzy stronami,
3) dopuszcza się zmiany osób mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki określone dla tych funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującej w postępowaniu, na podstawie którego zawarta została niniejsza umowa. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy;
4) dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
5) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy §8 umowy;
6) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia, mimo że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy §8 umowy;
7) dopuszcza się zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych niż przewiduje Opis przedmiotu zamówienia, ze względu na: zmiany obowiązującego prawa i obowiązujących norm, z uwagi na racjonalność ekonomiczną, funkcjonalną lub in., pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na np. zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub innych uzasadnionych przyczyn - dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian; w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny (wartości umowy), zmiany terminu wykonania i innych warunków zamówienia zawartych w SIWZ;
8) dopuszcza się możliwość, zmiany elementów przedmiotu zamówienia, wynikających m.in. z pobranych z natury wymiarów, przyjmowanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, za zgodą lub na wniosek Zamawiającego,
9) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
10) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, dopuszcza się zmiany umowy pozwalające na dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawa; zmiany te nie spowodują wzrostu ceny ani zmiany terminu realizacji.

Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają unieważnieniu.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: termin wykonania zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lubuska.ohp.pl www. lubuska-bip.ohp.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra

Data składania wniosków, ofert: 11/04/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra,
sekretariat (I piętro),
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi