40369 / 2010-02-25 - Administracja samorządowa / Gmina Radomyśl Wielki (Radomyśl Wielki)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Radomyśl Wielki i Zdziarzec
Opis zamówienia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Radomyśl Wielki i Zdziarzec.
Zamówienie obejmuje:
zakres robót określony w Rozdziale III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 40369
Data publikacji: 2010-02-25
Nazwa: Gmina Radomyśl Wielki
Ulica: Rynek 32
Numer domu: 32
Miejscowość: Radomyśl Wielki
Kod pocztowy: 39-310
Województwo / kraj: podkarpackie
Adres strony internetowej: www.radomyslwielki.pl
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Radomyśl Wielki i Zdziarzec
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Radomyśl Wielki i Zdziarzec.
Zamówienie obejmuje:
zakres robót określony w Rozdziale III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/09/2011
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 5.1.1) SIWZ Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad budową kanalizacji sanitarnej długości powyżej 20,0km w jednym zadaniu.
Wykonawca przedstawi w referencjach wartość wykonanych usług w jednym kontrakcie na realizację (poprzez kontrakt należy rozumieć budowę kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej wraz z pompowniami- minimum jedna długości powyżej 20,0km).
Potencjał techniczny:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.2) SIWZ Zamawiający uzna: udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym min.
A SPRZET
1. Cyfrowy aparat fotograficzny min. 1;
2. Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem do edycji tekstu i arkuszem kalkulacyjnym min. 1;
3. Drukarka (format A3 i A4) min. 1;
4. Skaner min. 1;
5. Kserokopiarka min. 1;
B ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI
6. Telefon komórkowy min. 1;
7. Telefon i fax w biurze Inspektora Nadzoru min. 1;
C ŚRODKI TRANSPORTU
8. Samochód osobowy min. 1.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.3) SIWZ Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min. 1 osoba
a) Kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności;
- sanitarnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- konstrukcyjno - inżynierskie do kierowania i nadzorowania robót w zakresie drogowym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
b) Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 3 - letnie doświadczenie danej specjalności na stanowiskach: Kierownik Robót lub Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Inspektor Nadzoru w/w zakresie (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie).
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.4) SIWZ Zamawiający uzna złożenie oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
III.6.1. Do oferty należy dołączyć:
- Zakresy usług, które zostaną powierzone podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do oferty,
- Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia- załącznik nr 7 do oferty.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to:
niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza, przy której
niedopuszczalne jest prowadzenie robót kanalizacyjnych, powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
działanie siły wyższej;
okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego)
wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa
w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.radomyslwielki.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski Radomyśl Wielki
39-310 Radomyśl Wielki ul. Rynek 32
pok. nr 1
Data składania wniosków, ofert: 05/03/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Miejski Radomyśl Wielki
39-310 Radomyśl Wielki ul. Rynek 32
pok. nr 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Beneficjentem projektu (zamawiającym) jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim; ul. Targowa 5. Gmina Radomyśl Wielki przeprowadza postępowanie przetargowe na zlecenie dyrekcji ZGKiM.
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Podobne przetargi
136832 / 2015-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto ÅaÅ„cut - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
peÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniÄ… wód deszczowych i zasilaniem energetycznym oraz przebudowa rowu odprowadzajÄ…cego wody opadowe w ramach zadania pn. Budowa drogi gminnej wraz z oÅ›wietleniem drogowym i kanalizacjÄ… deszczowÄ… oraz przebudowÄ… istniejÄ…cej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych dzielnicy Podzwierzyniec w m. ÅaÅ„cut
120012 / 2012-04-17 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bircza - Bircza (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na: Zabudowę koryta potoku Kamionka i budowy przepustów pod drogą wewnętrzną w ramach zadania: Przywracanie ciągłości biologicznej potoku Kamionka
26659 / 2010-02-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radomyśl Wielki - Radomyśl Wielki (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Radomyśl Wielki i Zdziarzec
375235 / 2010-12-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zamówienia p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Stare Miasto i Przychojec
339702 / 2010-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Dębica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych p.n. : Przebudowa drogi pow. nr 1317 R Kamienica Dolna - Grudna Górna km 0+016 - 5+750 wraz z obiektami inżynierskimi .
114169 / 2012-05-23 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem Przebudowy drogi gruntowej Okrąglik na drogę tłuczniową km 0+000-km 2+200
80244 / 2011-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Strzyżowski - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie mostów na rzece Wisłok w ciągu dróg powiatowych nr 1922 R Wiśniowa - Jazowa - Markuszowa oraz nr 1411 R Babica - Lubenia - Błażowa
40800 / 2009-02-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Stalowowolski - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania -Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola- Przyszów na odcinku od km 2 + 665
do km 11 + 822
131764 / 2012-04-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej
w Przemyślu z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną.
406512 / 2010-12-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Zastępstwo Inwestorskie przy realizacji Projektu Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla
nr UDA-RPPK.01.04.00-18-047/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
166636 / 2012-05-22 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bircza - Bircza (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na: Zabudowę koryta potoku Kamionka i budowy przepustów pod drogą wewnętrzną w ramach zadania: Przywracanie ciągłości biologicznej potoku Kamionka - postępowanie drugie
59813 / 2010-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Orły - Orły (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drohojów, Hnatkowice, Duńkowiczki
97619 / 2012-04-30 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga - Kańczuga (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Kańczuga
104301 / 2014-05-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Laszki - Laszki (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietlin Trzeci.
75774 / 2009-03-24 - Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Zręcin
74070 / 2013-02-21 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga - Kańczuga (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Przebudowa budynku mieszkalnego -Leśniczówka Lipnik
128392 / 2013-04-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Wiązownica - Wiązownica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Szówsko- Wiązownica - Radawa w ramach przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 870 i drogi powiatowej nr 1704R wraz z remontem ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej w m. Radawa.
245509 / 2010-09-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Sanok (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej w przedmiocie budowy zaplecza technicznego- garaże dla 3 karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego- dot zad pn.Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów, w ramach pro un nr WND - POIS.12.01.00-00-254/08 w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XIIBezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu OperacyjnegoInfrastruktura i Środowsko 2007-2013
33508 / 2010-02-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Jasielski - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Toki w km 15+400 do 21+310)(5910mb)
252198 / 2013-06-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie - Cieszanów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Inspektor Nadzoru
Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie - etap III, rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie
198840 / 2012-06-13 - Inny: PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem Przebudowy drogi leśnej Zawój II nr inw. 220/1729 i Zawój III nr inw. 220/1730 o długości 2635mb