105238 / 2011-05-09 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy w Choceniu (Choceń)

Zgodny z tonerem CF410X (410X) Czarny Wydajny marki FullPrint

Cena: 147.60 PLN

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania:
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Choceń

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Choceń. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego (w tym w zakresie wszystkich branż niezbędnych do prowadzenia przedmiotowego zadania) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) i niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności.
2. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć między innymi:
a) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami terenowymi;
b) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
c) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
d) nadzór nad wyznaczeniem w terenie sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników w tym:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
- sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji);
f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.
i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo - ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem;
k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych;
l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
ł) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad;
m) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem;
n) Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub w terminie 1 dnia od powiadomienia być do dyspozycji Zamawiającego.
3. Przedmiotem projektu objętego nadzorem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Choceń w miejscowościach: Wilkowice oraz na nowym osiedlu w Choceniu. Projekt obejmuje również budowę sieci wodociągowej na nowym osiedlu Choceniu, a także modernizację sieci wodociągowej w Choceniu. W ramach realizacji inwestycji powstanie: 14.958,6 m kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjny, kolektor tłoczny, przykanaliki), 13 pompowni ścieków, 2435 m sieci wodociągowej oraz 5.258,7 m sieci wodociągowej zostanie zmodernizowanej. W ramach realizacji inwestycji przewidziany jest następujący zakres działań:
A. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice:
- budowa kolektorów kanalizacyjnych - 11.734,6 m.
- budowa przepompowni - 10 szt.
- budowa przykanalików -143 szt.
B. Modernizacja sieci wodociągowej w Choceniu:
- modernizacja wodociągów (ul. Sikorskiego) - 619,49 m.
- przepięcie przyłączy (ul. Sikorskiego)- 244,40 m.
- modernizacja wodociągów (bez ul. Sikorskiego) - 3.297,25 m.
- przepięcie przyłączy (bez ul. Sikorskiego)- 1.097,60 m.
C. Budowa sieci wodociągowej na nowym osiedlu w Choceniu:
- budowa wodociągów - 2.435 m.
D. Budowa kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu w Choceniu:
- budowa kolektorów kanalizacyjnych - 3.224 m.
- budowa przepompowni - 3 szt.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 105238

Data publikacji: 2011-05-09

Nazwa: Urząd Gminy w Choceniu

Ulica: ul. Sikorskiego 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Choceń

Kod pocztowy: 87-850

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 054 2846617

Numer faxu: 054 2846740

Adres strony internetowej: www.chocen.pl

Regon: 00053711900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania:
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Choceń

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Choceń. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego (w tym w zakresie wszystkich branż niezbędnych do prowadzenia przedmiotowego zadania) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) i niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności.
2. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć między innymi:
a) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami terenowymi;
b) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
c) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
d) nadzór nad wyznaczeniem w terenie sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników w tym:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
- sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji);
f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.
i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo - ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem;
k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych;
l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
ł) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad;
m) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem;
n) Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub w terminie 1 dnia od powiadomienia być do dyspozycji Zamawiającego.
3. Przedmiotem projektu objętego nadzorem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Choceń w miejscowościach: Wilkowice oraz na nowym osiedlu w Choceniu. Projekt obejmuje również budowę sieci wodociągowej na nowym osiedlu Choceniu, a także modernizację sieci wodociągowej w Choceniu. W ramach realizacji inwestycji powstanie: 14.958,6 m kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjny, kolektor tłoczny, przykanaliki), 13 pompowni ścieków, 2435 m sieci wodociągowej oraz 5.258,7 m sieci wodociągowej zostanie zmodernizowanej. W ramach realizacji inwestycji przewidziany jest następujący zakres działań:
A. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice:
- budowa kolektorów kanalizacyjnych - 11.734,6 m.
- budowa przepompowni - 10 szt.
- budowa przykanalików -143 szt.
B. Modernizacja sieci wodociągowej w Choceniu:
- modernizacja wodociągów (ul. Sikorskiego) - 619,49 m.
- przepięcie przyłączy (ul. Sikorskiego)- 244,40 m.
- modernizacja wodociągów (bez ul. Sikorskiego) - 3.297,25 m.
- przepięcie przyłączy (bez ul. Sikorskiego)- 1.097,60 m.
C. Budowa sieci wodociągowej na nowym osiedlu w Choceniu:
- budowa wodociągów - 2.435 m.
D. Budowa kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu w Choceniu:
- budowa kolektorów kanalizacyjnych - 3.224 m.
- budowa przepompowni - 3 szt.

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/05/2013

Informacja na temat wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące 00/100 zł.
2. Wykonawca wnosi wadium:
a. w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007 z dopiskiem Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Choceń
lub w jednej z poniżej podanych form:
b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. w gwarancjach bankowych
d. w gwarancjach ubezpieczeniowych
e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
3. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
5. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy Pzp
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz:
- minimum jednego zadania polegającego na nadzorowaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
- Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - minimum 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacji na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - minimum 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - minimum 1 osoba.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty.
2) Zaakceptowany projekt umowy podpisany na ostatniej stronie.
3) Dowód wpłaty wadium

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w następujących okolicznościach:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji:
- udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień uzupełniających związanych z realizacją zamówienia pn Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Choceń, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
- wystąpienia siły wyższej,
b) zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku VAT

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.chocen.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pok. nr 2

Data składania wniosków, ofert: 17/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pok. nr 3

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowania środowiska, działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi