239296 / 2008-10-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy (Koszalin)

Zgodny z tonerem CF381A Niebieski (zamiennik) marki FullPrint

Cena: 135.30 PLN

znak spr. I /SO/17/08
Prace malarskie, remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 5

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są --Prace malarskie, remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 5--
Przedmiot i zakres robót obejmuje: wykonanie prac remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim polegających na wymianie posadzek, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu tynku akrylowego mozaikowego. Pracami remontowymi objęte zostaną: parter, I i II piętro, poddasze użytkowe.
Zakres robót do wykonania:
- roboty rozbiórkowe: wykucie drzwi do pomieszczeń, zerwanie wykładzin podłogowych, rozebranie podłóg drewnianych, skucie posadzek z płytek w pomieszczeniach biurowych I pietra i poddasza,
- rozebranie i ponowne wykonanie podestów drewnianych na salach rozpraw,
- niezbędne roboty murarskie,
- wymiana stolarki okiennej i podokienników wewnętrznych we wskazanych pomieszczeniach poddasza,
- osadzenie ościeżnic regulowanych z materiałów drewnopochodnych w okleinie naturalnej, osadzenie skrzydeł drzwiowych,
- wykonanie zabudów z płyt gipsowo - kartonowych,
- uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych,
- wykonanie podkładów pod posadzki z płyt wiórowych,
- wykonanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych w pomieszczeniach biurowych,
- wykonanie akrylowanego tynku mozaikowego z korytarzu i klatce schodowej,
- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- przedmiar robót,
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Roboty budowlane prowadzone będą w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 5. Prace odbywać się będą w obiekcie czynnym.
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z zasadami i przepisami bhp i p.poż.
Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 239296

Data publikacji: 2008-10-27

Nazwa: Sąd Okręgowy

Ulica: ul. Waryńskiego 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Koszalin

Kod pocztowy: 75-950

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 094 3428742

Numer faxu: 094 3423755, 3428897

Regon: 00032252536061

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
znak spr. I /SO/17/08
Prace malarskie, remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 5

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są --Prace malarskie, remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 5--
Przedmiot i zakres robót obejmuje: wykonanie prac remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim polegających na wymianie posadzek, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu tynku akrylowego mozaikowego. Pracami remontowymi objęte zostaną: parter, I i II piętro, poddasze użytkowe.
Zakres robót do wykonania:
- roboty rozbiórkowe: wykucie drzwi do pomieszczeń, zerwanie wykładzin podłogowych, rozebranie podłóg drewnianych, skucie posadzek z płytek w pomieszczeniach biurowych I pietra i poddasza,
- rozebranie i ponowne wykonanie podestów drewnianych na salach rozpraw,
- niezbędne roboty murarskie,
- wymiana stolarki okiennej i podokienników wewnętrznych we wskazanych pomieszczeniach poddasza,
- osadzenie ościeżnic regulowanych z materiałów drewnopochodnych w okleinie naturalnej, osadzenie skrzydeł drzwiowych,
- wykonanie zabudów z płyt gipsowo - kartonowych,
- uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych,
- wykonanie podkładów pod posadzki z płyt wiórowych,
- wykonanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych w pomieszczeniach biurowych,
- wykonanie akrylowanego tynku mozaikowego z korytarzu i klatce schodowej,
- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- przedmiar robót,
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Roboty budowlane prowadzone będą w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 5. Prace odbywać się będą w obiekcie czynnym.
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z zasadami i przepisami bhp i p.poż.
Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 3

Informacja na temat wadium:
wadium należy wnieść do dnia 17.11. 2008 r. do godz.11:00 w wysokości : 16 000,00 PLN

opis_war:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, który:
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych
b) podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:
a) wykonawca przedłoży wszystkie wymagane dokumenty,
b) przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami:
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r., nr 87, poz.605),
- niniejszej SIWZ.
Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, stanowić będzie podstawę dopuszczenia złożonej oferty do badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych oferowanego przedmiotu zamówienia, a w przypadku pozytywnego wyniku tego badania do oceny według wskazanych w SIWZ kryteriów oceny ofert.

inf_osw:
1. Formularz cenowy ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 2 do SIWZ;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - dotyczy podmiotów zbiorowych
7. Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje)- załącznik nr 3 do SIWZ;
8. wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia wraz
z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane - załącznik nr 4 do SIWZ;
9. informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem nazw (firm, osób fizycznych) proponowanych podwykonawców - załącznik nr 4 do SIWZ;
10. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdy wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy pzp;
11. Wykaz osób, sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień;
12. potwierdzenie wniesienia wadium - w oryginale (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć dowód przelewu wyznaczonej kwoty);
13. ogólne warunki umowy, podpisane przez Wykonawcę - załącznik nr 6 do SIWZ;
14. kosztorys ofertowy - musi zawierać wykaz materiałów i urządzeń wraz
z cenami.
15. harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z podmiotów indywidualnie obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty,
o których mowa w pkt 3-6.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin, pokój nr 138, I piętro

Data składania wniosków, ofert: 17/11/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Koszalinie ul. Waryńskiego 7, pokój nr 138 , I - piętro

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 451113009

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452625202 (Roboty murowe)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia: 454320005

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia: 454420008

Podobne przetargi