78295 / 2011-03-09 - Inny: Stowarzyszenie / Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego "HELIOS" (Nowa Wieś Lęborska)

Oryginalny tusz C13T756440 (T7564) Żółty (wersja L) marki Epson

Cena: 174.66 PLN

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko
2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: a) konstrukcyjno-budowlanej b) sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
3. Inwestycja podlegająca nadzorowi polegać będzie na instalacji 233 kompletów urządzeń solarnych na bazie płaskich kolektorów słonecznych o układzie meandrowym lub próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w 233 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gm. Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko.
4. Szczegółowa dokumentacja techniczna realizowanego zadania inwestycyjnego zamieszczona jest na stronie Gminy Nowa Wieś Lęborska pod adresem internetowym www.nwl.pl w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót projektu pn. Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko w załączniku nr 9 i 10 do SIWZ dla przedmiotowego zadania
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności przewidziane dla Inspektora Nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
6. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do pobytów na budowach w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego.
7. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą:
a) Na etapie prowadzenia robót budowlanych: - Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem, zgodnie z harmonogramem tych robót, -Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, -Podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót, -Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Prawem budowlanym, -Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; Inspektor Nadzoru koordynuje i odpowiada za osoby nadzorujące roboty instalacyjne, - Stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora, - Pomoc przy rozliczeniach związanych z realizacją robót, opracowywaniem dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, -Współpraca z Inwestorem, projektantami i wykonawcami w zakresie realizowanych robót budowlanych, -Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora,
Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności:
- kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, ppoż., ochrony środowiska,- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych, - prowadzenie dziennika budowy stanowiący dokument pomocniczy i dokonywania w nim wpisów,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
- uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,
- rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców,
- bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcami, podwykonawcami oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur,
- bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji,
- zorganizowanie i dokonanie przy udziale Inwestora oraz osób nadzorujących wykonanie instalacji sanitarnych, odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji, -sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) Po zakończeniu robót budowlanych:
- Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego (w przypadku wystąpienia),
-Przygotowanie kompletu dokumentów do dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 78295

Data publikacji: 2011-03-09

Nazwa:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego "HELIOS"

Ulica: ul. Lęborska 20

Numer domu: 20

Miejscowość: Nowa Wieś Lęborska

Kod pocztowy: 84-851

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 59 8612428 wew. 33

Numer faxu: 59 8612 164

Adres strony internetowej: www.stowarzyszeniehelios.pl

Regon: 22098782300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie

Inny rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko
2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: a) konstrukcyjno-budowlanej b) sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
3. Inwestycja podlegająca nadzorowi polegać będzie na instalacji 233 kompletów urządzeń solarnych na bazie płaskich kolektorów słonecznych o układzie meandrowym lub próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w 233 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gm. Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko.
4. Szczegółowa dokumentacja techniczna realizowanego zadania inwestycyjnego zamieszczona jest na stronie Gminy Nowa Wieś Lęborska pod adresem internetowym www.nwl.pl w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót projektu pn. Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko w załączniku nr 9 i 10 do SIWZ dla przedmiotowego zadania
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności przewidziane dla Inspektora Nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
6. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do pobytów na budowach w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego.
7. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą:
a) Na etapie prowadzenia robót budowlanych: - Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem, zgodnie z harmonogramem tych robót, -Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, -Podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót, -Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Prawem budowlanym, -Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; Inspektor Nadzoru koordynuje i odpowiada za osoby nadzorujące roboty instalacyjne, - Stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora, - Pomoc przy rozliczeniach związanych z realizacją robót, opracowywaniem dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, -Współpraca z Inwestorem, projektantami i wykonawcami w zakresie realizowanych robót budowlanych, -Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora,
Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności:
- kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, ppoż., ochrony środowiska,- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych, - prowadzenie dziennika budowy stanowiący dokument pomocniczy i dokonywania w nim wpisów,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
- uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,
- rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców,
- bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcami, podwykonawcami oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur,
- bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji,
- zorganizowanie i dokonanie przy udziale Inwestora oraz osób nadzorujących wykonanie instalacji sanitarnych, odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji, -sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) Po zakończeniu robót budowlanych:
- Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego (w przypadku wystąpienia),
-Przygotowanie kompletu dokumentów do dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego, zgodnie z przepisami ustawy pzp polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy montażu instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, nie objętych zamówieniem podstawowym.

Czas: D

Data zakończenia: 15/09/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił dysponowanie osobą-osobami inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności:
a) branża sanitarna - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) branża konstrukcyjno-budowlana - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

inne_dokumenty:
W stosunku do Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga, aby złożyli oni wymagane powyżej dokumenty w języku polskim lub ich tłumaczenie na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający wymaga okreśłenia w formularzu ofertowym, które części zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza wprowadzenie zmiany w postanowieniach umowy, z zastrzeżeniem, ze obie strony wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie:
Zmiany inspektora/ów nadzoru przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w rozdz. X, pkt. 3.1 niniejszej SIWZ.
2. Powyższa zmiana może być spowodowana zdarzeniami losowymi oraz szczególnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany
4. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody obu stron.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.nwl.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84 - 351 Nowa Wieś Lęborska, pokój nr 5.

Data składania wniosków, ofert: 18/03/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84 - 351 Nowa Wieś Lęborska, kancelaria pokój nr 15

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
715210006 (Usługi nadzorowania placu budowy)

Podobne przetargi