7942 / 2014-01-08 - Podmiot prawa publicznego / Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (Konin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-12-06 pod pozycją 505296. Zobacz ogłoszenie 505296 / 2013-12-06 - Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 7942

Data publikacji: 2014-01-08

Nazwa:
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Ulica: ul. 3 Maja 21

Numer domu: 21

Miejscowość: Konin

Kod pocztowy: 62-500

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: (063) 245 75 41

Numer faxu: (063) 245 76 18

Adres strony internetowej: www.konin.pl/mtbs

Regon: 31109374200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 505296

Data wydania biuletynu: 2013-12-06

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 505296

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą techniczną - Konin, ul. Wodna.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Świadczenie kompleksowego doradztwa i nadzoru inwestorskiego wykonywane będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 31 grudnia 2015 r. zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r.1409 - tekst jednolity ).
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zostaną dostarczone Wykonawcy z chwilą przekazania ich przez projektanta - przewidywany termin - do 31 grudnia 2013 r.
2.Szczególne obowiązki wykonawcy:
2.1.konsultacje i weryfikacje techniczne polegające na współpracy z Zamawiającym przy przyjmowaniu i akceptacji dokumentacji projektowej oraz w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przedmiotowej inwestycji,
2.2.szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z umową na wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2.3.udział w przekazaniu placu budowy,
2.4.uczestniczenie w spotkaniach i radach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji,
2.5.nadzór geodezyjny polegający na kontroli wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu oraz sprawdzeniu powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych. Wykonanie tych czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisami w dzienniku budowy,
2.6.kontrola zgodności realizacji inwestycji z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
2.7.weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez wykonawcę robót na kolejne lata realizacji inwestycji w terminie 3 dni od daty przekazania przez wykonawcę robót,
2.8.kontrolowanie rozliczeń budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez wykonawcę robót ilości robót oraz ich zakresu finansowego - w szczególności zgodności z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo - rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę robót,
2.9.składanie comiesięcznych raportów (do 5 dnia następnego miesiąca) z postępu robót budowlanych i zaawansowania finansowego,
2.10. opiniowanie na piśmie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego i autora projektu,
2.11. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym - zaciąganie opinii autora projektu,
2.12. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy,
2.13. ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót i autora projektu,
2.14. zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach i uchybieniach technicznych,
2.15. potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Zamawiającym,
2.16. uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,
2.17. przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru,
2.18. weryfikacja, opracowanych przez wykonawcę robót, dokumentów pozwalających na przygotowanie protokołów przejęcia środków trwałych,
2.19. nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót,
2.20. opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót,
2.21. weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją i zatwierdzeniem,
2.22. egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór,
2.23. udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.
3.Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadających uprawnienia bez ograniczeń w składzie:
3.1.koordynator zespołu - inspektor nadzoru robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej,
3.2.inspektor nadzoru robót branży sanitarnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
3.3.inspektor nadzoru robót branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3.4.inspektor nadzoru robót branży telekomunikacyjnej,
3.5.inspektor nadzoru robót drogowych.
3.6.Inspektorzy nadzoru wszystkich branż, muszą być dyspozycyjni dla Zamawiającego do obowiązków wynikających z umowy codziennie w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00. Osoby zatrudnione na umowach o pracę powinny posiadać zgodę aktualnego pracodawcy na pełnienie obowiązków.
4.Z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Konina do obowiązków Wykonawcy należy dodatkowo Współpraca z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie z siedzibą w Posadzie ul.Tuwima 2, 62-530 Kazimierz Biskupi .

5.Usługi podlegające kompleksowemu doradztwu i nadzorowi inwestorskiemu obejmują budowę obiektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Koninie przy ul. Wodnej 39
Dojazd do budynków zapewniony będzie od ulicy Grunwaldzkiej i Wodnej.
Na terenie zaprojektowano 55 miejsc postojowych.
Budynek ten posiadać będzie 3 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem (bez podpiwniczenia).
Możliwe będzie podniesienie budynku o jedną kondygnację.
W parterze od strony ulic zaprojektowano pomieszczenia usługowe a od strony parkingu lokale mieszkalne dla osób niepełnosprawnych, techniczne i gospodarcze. Na wyższych kondygnacjach lokale mieszkalne.
Wejścia do lokali usługowych od strony ulic Wodnej i Szarych Szeregów.
Wejścia do lokali mieszkalnych zaprojektowano od strony wewnętrznego dziedzińca.

Wstępne parametry techniczne inwestycji:

Pow. terenu dz. nr 251/3 251/4 254/5 5074,13
Powierzchnia zabudowy 1171,30 m2
Powierzchnia utwardzona 2828,94 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 1121,18 m2

Pow. terenu objętego opracowaniem na dz. 251/1, 252, 253, 254/1 254/6 900
Powierzchnia utwardzona 718,35 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 407,46 m2
Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa: 2419,1 (w tym PUM: 1748,76, PUU: 500,01) m2
Kubatura: 10870,8 m3
Wysokość 11,95 m,
Ilość kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze
Ilość kondygnacji podziemnych 0

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Biuro Obsługi Inwestycji INNOWATOR - PLUS
Piotr Żywica

Adres pocztowy wykonawcy: 62- 510 Konin, ul. Poznańska 74

Miejscowość: Konin

Kod pocztowy: 62-510

ID województwa: 14

Województwo / kraj: wielkopolskie

Data udzielenie zamówienia: 07/01/2014

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 101626,02

Cena wybranej oferty: 119310,00

Cena minimalna: 119310,00

Cena maksymalna: 198030,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi