Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

379496 / 2011-11-15 - / Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim (Krosno Odrzańskie)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-11-02 pod pozycją 361232. Zobacz ogłoszenie 361232 / 2011-11-02 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 379496

Data publikacji: 2011-11-15

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim

Ulica: ul. Piastów 10B

Numer domu: 10B

Miejscowość: Krosno Odrzańskie

Kod pocztowy: 66-600

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 068 3830218

Numer faxu: 068 3830236

Adres strony internetowej: www.pow.krosno-odrz.pl

Regon: 97077819700000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 361232

Data wydania biuletynu: 2011-11-02

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczących: 1) błędów pisarskich lub rachunkowych w treści umowy, 2) opóźnienia w realizacji robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, powodujące zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) opóźnienia w realizacji robót wynikające z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodująca zmianę terminu realizacji umowy, 4) opóźnienia w realizacji robót budowlanych wynikające z wystąpienia robót dodatkowych 5) wystąpienie opóźnień w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy powstałych na skutek nagłego działania sił zewnętrznych takich jak np. zapadnięcie się ziemi, pożar, powódź, ulewa, trąba powietrzna, wysokie mrozy, wysokie opady śniegu, uniemożliwiających wykonanie zamówienia powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji umowy, 6) odstąpienia od kar umownych w przypadku wskazanym w pkt 3, 4 i 5 7) w przypadku pojawienia się okoliczności, o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 5 dopuszcza się możliwość zmiany warunków płatności tj. podziału płatności na dwie części w zależności od stopnia zaawansowania robót.

Po wprowadzeniu zmiany:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczących błędów pisarskich lub rachunkowych w treści umowy

Podobne przetargi