301568 / 2010-09-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Zielona Góra)

Remont i konserwacja budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 5

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Remont i konserwacja budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 5
2.Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania określa dokumentacja projektowa, rysunki poglądowe wraz z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia - Rozdz. III, IV, V SIWZ.
3.Wykonawca uwzględnia:
1)uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenu i odtworzeniem elementów uszkodzonych, m.in. np.: wskutek poruszania się sprzętu budowlanego po nawierzchni drogowej,
2)zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz do postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania terenu niezbędnego do urządzenia placu budowy oraz terenu do składowania materiałów i postoju maszyn i urządzeń, a koszty związane z ewentualnym ich urządzeniem ponosi Wykonawca,
3) uzyskanie zgody na pobór wody i energii w określonym miejscu i we własnym zakresie, ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem wody i energii,
4)wykonanie dokumentacji powykonawczej,
5)przedłożenie harmonogramu wykonania prac w dniu podpisania umowy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 301568

Data publikacji: 2010-09-22

Nazwa: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Ulica: Pl. Słowiański 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-958

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 068 3220155

Numer faxu: 068 3220155

Adres strony internetowej: www.zielona-gora.so.gov.pl

Regon: 00032544600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.zielona-gora.so.gov.pl

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i konserwacja budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 5

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Remont i konserwacja budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 5
2.Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania określa dokumentacja projektowa, rysunki poglądowe wraz z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia - Rozdz. III, IV, V SIWZ.
3.Wykonawca uwzględnia:
1)uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenu i odtworzeniem elementów uszkodzonych, m.in. np.: wskutek poruszania się sprzętu budowlanego po nawierzchni drogowej,
2)zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz do postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania terenu niezbędnego do urządzenia placu budowy oraz terenu do składowania materiałów i postoju maszyn i urządzeń, a koszty związane z ewentualnym ich urządzeniem ponosi Wykonawca,
3) uzyskanie zgody na pobór wody i energii w określonym miejscu i we własnym zakresie, ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem wody i energii,
4)wykonanie dokumentacji powykonawczej,
5)przedłożenie harmonogramu wykonania prac w dniu podpisania umowy

Kody CPV:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454321108 (Kładzenie podłóg)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454311008 (Kładzenie terakoty)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454321115 (Kładzenie wykładzin elastycznych)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421905 (Usuwanie warstwy malarskiej)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454430004 (Roboty elewacyjne)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
452613203 (Kładzenie rynien)

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
452621208 (Wznoszenie rusztowań)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
452621105 (Demontaż rusztowań)

Kod CPV trzynastej częsci zamówienia:
454410000 (Roboty szklarskie)

Kod CPV czternastej częsci zamówienia:
452625006 (Roboty murarskie i murowe)

Kod CPV piętnastej częsci zamówienia:
452626007 (Różne specjalne roboty budowlane)

Kod CPV szesnastej częsci zamówienia:
453123103 (Ochrona odgromowa)

Kod CPV siedemnastej częsci zamówienia:
453123110 (Montaż instalacji piorunochronnej)

Kod CPV osiemnastej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)

Kod CPV dziewiętnastej częsci zamówienia:
453210003 (Izolacja cieplna)

Kod CPV dwudziestej częsci zamówienia:
315200007 (Lampy i oprawy oświetleniowe)

cpv21c:
713550001 (Usługi pomiarowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
do 20% zamówienia podstawowego - w zakresie rzeczowym obejmujacym wszystkie rodzaje robót konserwacyjnych objętych zamówienim podstawowym

Czas: D

Data zakończenia: 22/12/2010

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem udokumentowanymi referencjami albo oświadczeniem o należytym wykonaniu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zamówienia o podobnym charakterze i złożoności tj. w zakresie wykonania 1 zadania polegającego realizacji robót budowlanych wykończeniowych o min. wartości 100.000,00 zł brutto Ocena spełnienia warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana przy zastosowaniu formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca spełniający warunki otrzyma ocenę spełnia natomiast Wykonawca nie spełniający któregokolwiek z warunków z uwzględnieniem art. 26 ust.3 ustawy pzp otrzyma ocenę nie spełnia i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia, a jego ofertę jako Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 4 pzp wykluczonego - uznaje się za odrzuconą

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:
- Kierownika budowy z uprawnieniami wykonawczymi branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym z co najmniej 2 letnim doświadczeniem na budynkach zabytkowych
- osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, instalacji i sieci (D i E)
Osoba przewidziana na stanowisko kierownika budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i mieć opłacone wymagane składki zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.) oraz opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2174).
Ocena spełnienia warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana przy zastosowaniu formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca spełniający warunki otrzyma ocenę spełnia natomiast Wykonawca nie spełniający któregokolwiek z warunków z uwzględnieniem art. 26 ust.3 ustawy pzp otrzyma ocenę nie spełnia i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia, a jego ofertę jako Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 4 pzp wykluczonego - uznaje się za odrzuconą

Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Formularz ofertowy na załączniku nr 1,
Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wizji budynków Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 5 wg załącznika nr 7 potwierdzone przez Zamawiającego.
Kosztorys ofertowy szczegółowy, zestawienie R,M,S.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1.terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji zadania możliwa będzie w następujących przypadkach:
a)wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b)wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn nienależących od Zamawiającego lub Wykonawcy,
c)wstrzymania wykonania usług na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji wykonania zamówienia przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych rozwiązań technicznych, czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa,
d)wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, które nie były możliwe do przewidzenia po przeanalizowaniu wykonania zamówienia,
e)ponad przeciętne opóźnienie organów administracji w wydaniu decyzji lub uzgodnień koniecznych do zakończenia prawidłowego wykonania projektu,
f)wystąpienia w trakcie wykonywania usług niekorzystnych warunków atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie prac.
2.sposobu wykonania prac, w tym zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równoważnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym. Zmiany dokonywane będą każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeń woli stron, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów przewidzianych przepisami prawa,
3.przedstawicieli stron,
4.zlecania robót podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany umowy dotyczącej zlecania robót podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5.zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zielona-gora.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy Zielona Góra Plac Słowianski 1 65-958 Zielona Góra

Data składania wniosków, ofert: 06/10/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Sąd Okregowy Zielona Góra Pl. Słowiański 1 , pok. nr 20 (Sekretariat Prezesa Sądu Okręgowego)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi