Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

272783 / 2008-10-17 - Administracja samorządowa / Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu (Karpacz)

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przy budowie sali sportowej w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu wraz zagospodarowaniem otaczającego terenu

Opis zamówienia

Obowiązki Inwestora Zastępczego w fazie realizacji inwestycji:
1.1. przygotowanie i nadzorowanie przekazania placu budowy Wykonawcy robót;
1.2. występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie podmiotowym, związanym z prowadzoną Inwestycją;
1.3. pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz przygotowywanie i organizowanie narad koordynacyjnych co najmniej 2 razy w miesiącu;
1.4. prowadzenie rozliczeń finansowych za wykonane roboty związanych z realizacją inwestycji;
1.5. sporządzanie protokółów konieczności każdorazowo dla sporządzonych przez Wykonawcę wniosków wraz z wyceną robót;
1.6. sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami działania inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności kontrola jakości wykonanych robót budowlano-montażowych, zgodność robót z dokumentacją, warunkami technicznymi realizacji i odbioru robót, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;
1.7. sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń;
1.8. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót budowlano-montażowych;
1.9. uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, wynikających z dokumentacji technicznej;
1.10. bieżący odbiór robót zanikających;
1.11. uzyskanie opinii autora projektu dotyczących robót zawartych w protokółach konieczności;
1.12. uzyskanie opinii i ewentualnych niezbędnych decyzji konserwatora zabytków w kwestii realizacji inwestycji;
1.13. wyznaczenie do wykonania ww. funkcji odpowiednich inspektorów wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia w nadzorowaniu inwestycji;
1.14. wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zapewnienia ochrony budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym;
1.15. wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy;
1.16. kontrola harmonogramu wykonawcy pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji Inwestycji;
1.17. wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek;
1.18. wstrzymanie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność projektem lub pozwoleniem na budowę;
1.19. uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenia ich działania;
1.20. przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego, w szczególności:
- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego,
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
- skompletowanie instrukcji: p.poż., urządzeń, wentylacji, ogrzewania, węzła cieplnego, stacji trafo, instalacji alarmowych i monitorujących,
- skompletowanie dokumentacji zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.),
- koordynacja odbiorów specjalistycznych: Inspekcji Ochrony Środowiska, Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów;
1.21. bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą oraz sprawdzanie protokółów wykonanych robót przez Wykonawcę przedłożonych do opłacenia;
1.22. bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie;
1.23. zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu inwestycji;
1.24. dopilnowanie ścisłego wykonania przez wykonawcę robót budowlanych jego obowiązków wynikających z umowy;
1.25. dopilnowanie aby umowa z wykonawcą robót budowlanych została wykonana w terminie;
1.26. dopilnowanie aby koszty inwestycji nie zostały przekroczone;
1.27. naliczanie kar umownych i sporządzenie wniosków dla Zamawiającego o wyegzekwowanie kar umownych od Wykonawcy robót za nieterminowe lub nienależyte ich wykonanie;
1.28. kontrola prawidłowości wystawionych faktur co do wystąpienia przesłanek do ich wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, bez prawa ich odbioru;
1.29. weryfikowanie kosztorysów w zakresie przedmiaru robót oraz zastosowanych nośników cen;
1.30. wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z wykonawcą robót, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego;
1.31. dokonanie końcowego rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie Wykonawcy oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze;
1.32. przedłożenie Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej oraz zgody na użytkowanie obiektu.
1.33. inne obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz z umowy z wykonawcą robót budowlanych;
Obowiązki Inwestora Zastępczego po zakończeniu inwestycji:
1.34. wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Wykonawcę do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi,
1.35. zawiadomienie Wykonawcy o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji i rękojmi,
1.36. sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi,
1.37. uczestniczenie w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi,
1.38. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
1.39. zorganizowanie i uczestniczenie w komisji przeglądu obiektu przed upływem terminu gwarancji,
1.40. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot umowy, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł., z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe lub straty finansowe wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, przy czym Zamawiający wymaga by w treści polisy lub innego dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie, znalazło się wyraźne odniesienie do umowy. Termin objęcia ochroną ubezpieczeniową, w zakresie określonym wyżej musi obejmować cały okres realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi.
1.41. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
1.42. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji usługi podwykonawcom.
1.43. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
1.44. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
1.45. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
1.46. Miejsce wykonania robót budowlanych - Karpacz ul. Gimnazjalna

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 272783

Data publikacji: 2008-10-17

Nazwa:
Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu

Ulica: ul. Gimnazjalna 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Karpacz

Kod pocztowy: 58-540

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 075 7619816

Numer faxu: 075 7618603

Adres strony internetowej: www.liceum.karpacz.pl

Regon: 00020956200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przy budowie sali sportowej w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu wraz zagospodarowaniem otaczającego terenu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Obowiązki Inwestora Zastępczego w fazie realizacji inwestycji:
1.1. przygotowanie i nadzorowanie przekazania placu budowy Wykonawcy robót;
1.2. występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie podmiotowym, związanym z prowadzoną Inwestycją;
1.3. pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz przygotowywanie i organizowanie narad koordynacyjnych co najmniej 2 razy w miesiącu;
1.4. prowadzenie rozliczeń finansowych za wykonane roboty związanych z realizacją inwestycji;
1.5. sporządzanie protokółów konieczności każdorazowo dla sporządzonych przez Wykonawcę wniosków wraz z wyceną robót;
1.6. sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami działania inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności kontrola jakości wykonanych robót budowlano-montażowych, zgodność robót z dokumentacją, warunkami technicznymi realizacji i odbioru robót, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;
1.7. sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń;
1.8. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót budowlano-montażowych;
1.9. uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, wynikających z dokumentacji technicznej;
1.10. bieżący odbiór robót zanikających;
1.11. uzyskanie opinii autora projektu dotyczących robót zawartych w protokółach konieczności;
1.12. uzyskanie opinii i ewentualnych niezbędnych decyzji konserwatora zabytków w kwestii realizacji inwestycji;
1.13. wyznaczenie do wykonania ww. funkcji odpowiednich inspektorów wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia w nadzorowaniu inwestycji;
1.14. wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zapewnienia ochrony budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym;
1.15. wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy;
1.16. kontrola harmonogramu wykonawcy pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji Inwestycji;
1.17. wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek;
1.18. wstrzymanie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność projektem lub pozwoleniem na budowę;
1.19. uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenia ich działania;
1.20. przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego, w szczególności:
- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego,
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
- skompletowanie instrukcji: p.poż., urządzeń, wentylacji, ogrzewania, węzła cieplnego, stacji trafo, instalacji alarmowych i monitorujących,
- skompletowanie dokumentacji zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.),
- koordynacja odbiorów specjalistycznych: Inspekcji Ochrony Środowiska, Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów;
1.21. bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą oraz sprawdzanie protokółów wykonanych robót przez Wykonawcę przedłożonych do opłacenia;
1.22. bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie;
1.23. zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu inwestycji;
1.24. dopilnowanie ścisłego wykonania przez wykonawcę robót budowlanych jego obowiązków wynikających z umowy;
1.25. dopilnowanie aby umowa z wykonawcą robót budowlanych została wykonana w terminie;
1.26. dopilnowanie aby koszty inwestycji nie zostały przekroczone;
1.27. naliczanie kar umownych i sporządzenie wniosków dla Zamawiającego o wyegzekwowanie kar umownych od Wykonawcy robót za nieterminowe lub nienależyte ich wykonanie;
1.28. kontrola prawidłowości wystawionych faktur co do wystąpienia przesłanek do ich wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, bez prawa ich odbioru;
1.29. weryfikowanie kosztorysów w zakresie przedmiaru robót oraz zastosowanych nośników cen;
1.30. wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z wykonawcą robót, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego;
1.31. dokonanie końcowego rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie Wykonawcy oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze;
1.32. przedłożenie Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej oraz zgody na użytkowanie obiektu.
1.33. inne obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz z umowy z wykonawcą robót budowlanych;
Obowiązki Inwestora Zastępczego po zakończeniu inwestycji:
1.34. wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Wykonawcę do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi,
1.35. zawiadomienie Wykonawcy o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji i rękojmi,
1.36. sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi,
1.37. uczestniczenie w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi,
1.38. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
1.39. zorganizowanie i uczestniczenie w komisji przeglądu obiektu przed upływem terminu gwarancji,
1.40. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot umowy, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł., z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe lub straty finansowe wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, przy czym Zamawiający wymaga by w treści polisy lub innego dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie, znalazło się wyraźne odniesienie do umowy. Termin objęcia ochroną ubezpieczeniową, w zakresie określonym wyżej musi obejmować cały okres realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi.
1.41. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
1.42. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji usługi podwykonawcom.
1.43. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
1.44. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
1.45. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
1.46. Miejsce wykonania robót budowlanych - Karpacz ul. Gimnazjalna

Kody CPV: 742315404

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 742621004

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 28/02/2011

opis_war:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
4.1. Posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia
Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy w przedmiocie prowadzonej działalności - odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej - mają zapis dotyczący możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać każdy z Wykonawców. Warunek oceniany w formule spełnia/nie spełnia
4.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym.
4.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami:
4.3.1. inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - min. 1 osoba;
4.3.2. inspektor nadzoru branży sanitarnej - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - min. 1 osoba;
4.3.3. inspektor nadzoru branży elektrycznej - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - min. 1 osoba;
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkie podmioty występujące wspólnie. Warunek oceniany w formule spełnia/nie spełnia.
4.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 1-9 i ust. 2, pkt. 1-3 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać każdy z Wykonawców. Warunek oceniany w formule spełnia/nie spełnia. Spełnienie warunków, Zamawiający oceni na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

inf_osw:
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
5.1.Warunek 4.2 i 4.4. - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy prawo zamówień publicznych - FORMULARZ NR 3
5.2.Warunek nr 4.1 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji, charakter prowadzonej działalności, osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.4.Warunek nr 4.3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - FORMULARZ NR 2. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.liceum.karpacz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
UL. GIMNAZJALNA 7
58-540 KARPACZ

Data składania wniosków, ofert: 28/10/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
UL. GIMNAZJALNA 7
58-540 KARPACZ
Pokój nr 107 (sekretariat).

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi

235492 / 2010-08-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mściwojów - Mściwojów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik

226968 / 2009-07-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Rejonowy w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Wykonanie remontu i przebudowy budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Kościuszki 1-3

28597 / 2010-02-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Bolesławiecki - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Inżynier Kontraktu i pomoc techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1

316127 / 2008-11-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu - Karpacz (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przy budowie sali sportowej w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu wraz zagospodarowaniem otaczającego terenu

121850 / 2009-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mściwojów - Mściwojów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa Sali sportowej wraz zapleczem socjalnym przy publicznym Gimnazjum w Marcinowicach

85286 / 2009-03-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mściwojów - Mściwojów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa Sali sportowej wraz zapleczem socjalnym przy publicznym Gimnazjum w Marcinowicach

142592 / 2009-05-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Rejonowy w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Wykonanie remontu i przebudowy budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Kościuszki 1-3

224901 / 2008-09-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Oleśnica - Oleśnica (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy ul. Kochanowskiego/Wileńskiej w Oleśnicy wraz z częściowym remontem budynku Gimnazjum nr 3 (nr sprawy: ZP/PN/26/2008)

72512 / 2010-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Bolesławiec - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
NADZÓR INWESTORSKI (INŻYNIER KONTRAKTU) przy realizacji Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI I WIZERUNKU STAREGO MIASTA - II ETAP RENOWACJI PŁYTY GŁÓWNEJ RYNKU ORAZ PLANT MIEJSKICH.

241570 / 2009-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Chojnów - Chojnów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II

260553 / 2008-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta i Gminy - Chocianów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie

103593 / 2010-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Bolesławiec - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
NADZÓR INWESTORSKI (INŻYNIER KONTRAKTU) przy realizacji Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI I WIZERUNKU STAREGO MIASTA - II ETAP RENOWACJI PŁYTY GŁÓWNEJ RYNKU ORAZ PLANT MIEJSKICH.

228020 / 2008-10-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Bolesławiec - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
nżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla Projektu pn. Centrum Kulturalno-Edukacyjne - I etap - budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

233758 / 2010-08-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mściwojów - Mściwojów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Nadzór Inwestorski przy Modernizacji Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie

131311 / 2009-08-11 - Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

85886 / 2010-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Bolesławiecki - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Inżynier Kontraktu i pomoc techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ulicy Teatralnej 1.

224398 / 2008-09-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Umowa dodatkowa do zamówienia - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8

167337 / 2009-10-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 6 zadań w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3

304069 / 2008-11-06 - Inny: instytucja kultury

Teatr Jeleniogórski - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Usługa Inżyniera Kontraktu zadania Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego

279362 / 2009-08-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Chojnów - Chojnów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II

299861 / 2008-11-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie - Lubin (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1192 D ul. Hutnicza w Lubinie