85886 / 2010-03-25 - Administracja samorządowa / Powiat Bolesławiecki (Bolesławiec)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2010-02-10 pod pozycją 28597. Zobacz ogłoszenie 28597 / 2010-02-10 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 85886
Data publikacji: 2010-03-25
Nazwa: Powiat Bolesławiecki
Ulica: pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
Numer domu: 2
Miejscowość: Bolesławiec
Kod pocztowy: 59-700
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 0-75 732 3258
Numer faxu: 0-75 732 3250
Regon: 23082929800000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 28597
Data wydania biuletynu: 2010-02-10
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2010
Pozycja ogłoszenia: 28597
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Inżynier Kontraktu i pomoc techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ulicy Teatralnej 1.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Wymagania od Inżyniera Kontraktu:
Od Inżyniera Kontraktu będzie się wymagało:
- opracowania, przy udziale Zamawiającego, dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- nadzorowania wykonania inwestycji,
- administrowania i zarządzania robotami będącymi przedmiotem umowy, w zakresie warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych,
- monitorowania postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportu, w którym będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne jak i finansowe,
- zabezpieczenia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,
- nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów,
- zapewnienia zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
- fizycznego i finansowego rozliczenia robót wynikających z zawartych umów,
- czuwania nad realizacją zadania od chwili wyłonienia Wykonawcy zadania,
- prowadzenia promocji projektu.
Przewiduje się, że zakres zadań Inżyniera Kontraktu będzie obejmował prowadzenie następujących działań:
a) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:
- utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji,
- monitorowanie i kontrola umów na roboty budowlane i dostawy w ramach tych umów, pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,
- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych, razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów,
- współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
- nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi: fizycznego i finansowego postępu robót, kosztów i budżetu,
- wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które okażą się konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane, wykonania planowanych efektów zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
- zlecanie na własny koszt wymaganych badań i pomiarów, opracowanie elaboratu odbiorowego (końcowego) - szt. 1,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu, zgodnie z zawartą umową finansową o udzielenie dotacji.
b) zadania podczas okresu zgłaszania wad, w tym:
Po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, Inżynier Kontraktu będzie uczestniczył
w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów.
W szczególności zadania te zawierają:
- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych,
- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę,
- wydanie Świadectwa Wykonania i sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy,
- przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności,
- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,
- zarekomendowanie zwrotu zobowiązań i ewentualnej kwoty zatrzymanej.
Ponadto Inżynier Kontraktu zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego.
W szczególności, Inżynier Kontraktu będzie występował jako Inspektor Nadzoru, zgodnie
z Polskim Prawem Budowlanym. Dodatkowo powinien organizować nadzorcze narady koordynacyjne, wymagane dla efektywnego nadzoru budowy i administrowania inwestycją, tj. kontroli jakości, monitoringu postępu i kosztów, jak również administrowanie robót, obejmujące w szczególności następujące czynności:
- sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie na roboty budowlane,
- pełny nadzór nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane,
- monitorowanie postępu robót,
- organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu Budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego - raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji
o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów spotkań,
- przeglądanie i analiza rysunków Wykonawczych i dokumentów Wykonawczych, sporządzonych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego, (jeżeli wystąpi taka potrzeba), pod względem zgodności (lub niezgodności) z zakresem robót ujętych w umowie
na roboty budowlane,
- przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy, zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,
- ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z umową na roboty budowlane, wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności,
- przeprowadzanie regularnych inspekcji na Placu Budowy, sprawdzających jakość wykonania i materiałów, zgodnie z umową oraz dobrą praktyką inżynierską,
- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, mających być wbudowanymi, jak zaplanował to Wykonawca, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających certyfikatów,
- organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne,
na prośbę Zamawiającego,
- sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane,
- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,
- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać
się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,
- szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę,
w zakresie wartości fizycznych i finansowych,
- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,
- negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu,
- nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę do ułatwienia przejęcia urządzeń,
- przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne w postaci map), w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
- przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek
i innych dokumentów związanych z warunkami umowy,
- zebranie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania i współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu Pozwoleń Użytkowania,
- ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym (jeżeli taki będzie konieczny) i geologicznym zapewnionym przez Zamawiającego,
- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,
- zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- pomoc Inżyniera Kontraktu we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych
z regułami rozpoczęcia, realizacji i zakończenia przedmiotowej inwestycji, włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów inwestycji,
- kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem inwestycji,
- asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów
i zezwoleń,
- monitorowanie wskaźników inwestycji,
- udział w przygotowaniu rozliczeń finansowych,
- dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego,
- terminowe przygotowywanie raportów finansowych, zgodnie z wymogami rozliczania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 i złożonym wnioskiem,
- pomoc Zamawiającemu w rozliczeniu inwestycji, w tym środków pochodzących z dotacji
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.
Kody CPV: 742315404
Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 742336007
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak
nazwa programu UE:
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt nr RPDS.09.01.00-02-017/09
Nazwa wykonawcy:
Komplet Inwest Sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Nadbrzeżna 17
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy: 66-400
ID województwa: 3
Województwo / kraj: lubuskie
Data udzielenie zamówienia: 24/03/2010
Liczba ofert: 5
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 163934,43
Cena wybranej oferty: 200000,00
Cena minimalna: 200000,00
Cena maksymalna: 658800,00
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
235492 / 2010-08-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mściwojów - Mściwojów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik
226968 / 2009-07-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Wykonanie remontu i przebudowy budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Kościuszki 1-3
28597 / 2010-02-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Bolesławiecki - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Inżynier Kontraktu i pomoc techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1
316127 / 2008-11-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu - Karpacz (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przy budowie sali sportowej w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu wraz zagospodarowaniem otaczającego terenu
121850 / 2009-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mściwojów - Mściwojów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
Budowa Sali sportowej wraz zapleczem socjalnym przy publicznym Gimnazjum w Marcinowicach
85286 / 2009-03-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mściwojów - Mściwojów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
Budowa Sali sportowej wraz zapleczem socjalnym przy publicznym Gimnazjum w Marcinowicach
142592 / 2009-05-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Wykonanie remontu i przebudowy budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Kościuszki 1-3
224901 / 2008-09-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Oleśnica - Oleśnica (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy ul. Kochanowskiego/Wileńskiej w Oleśnicy wraz z częściowym remontem budynku Gimnazjum nr 3 (nr sprawy: ZP/PN/26/2008)
72512 / 2010-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Bolesławiec - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
NADZÓR INWESTORSKI (INŻYNIER KONTRAKTU) przy realizacji Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego:
POPRAWA ATRAKCYJNOÅšCI I WIZERUNKU STAREGO MIASTA
- II ETAP RENOWACJI PÅYTY GÅÓWNEJ RYNKU ORAZ PLANT MIEJSKICH.
241570 / 2009-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Chojnów - Chojnów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.:
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II
260553 / 2008-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy - Chocianów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie
103593 / 2010-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Bolesławiec - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
NADZÓR INWESTORSKI (INÅ»YNIER KONTRAKTU) przy realizacji Projektu dofinansowanego przez UniÄ™ EuropejskÄ… ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoÅ›lÄ…skiego: POPRAWA ATRAKCYJNOÅšCI I WIZERUNKU STAREGO MIASTA - II ETAP RENOWACJI PÅYTY GÅÓWNEJ RYNKU ORAZ PLANT MIEJSKICH.
228020 / 2008-10-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Bolesławiec - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
nżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla Projektu pn.
Centrum Kulturalno-Edukacyjne - I etap - budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
233758 / 2010-08-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mściwojów - Mściwojów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Nadzór Inwestorski przy Modernizacji Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie
131311 / 2009-08-11 - Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
224398 / 2008-09-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Umowa dodatkowa do zamówienia - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8
167337 / 2009-10-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 6 zadań w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3
272783 / 2008-10-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu - Karpacz (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przy budowie sali sportowej w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu wraz zagospodarowaniem otaczającego terenu
304069 / 2008-11-06 - Inny: instytucja kultury
Teatr Jeleniogórski - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Usługa Inżyniera Kontraktu zadania Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego
279362 / 2009-08-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Chojnów - Chojnów (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.:
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II
299861 / 2008-11-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie - Lubin (dolnośląskie)
CPV: 742315404 ()
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1192 D ul. Hutnicza w Lubinie