100784 / 2012-03-30 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Lubasz (Lubasz)
Nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Lubaszu - ul. Wiejska i os. Gorajskie.
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy w zakresie:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV klasy SN 8 o jednolitej strukturze ścianki , Ø 0,20 m i długości L= 3945, 5 mb,
* ul. Wiejska - 752,0 mb
* os. Gorajskie - 3193,5 mb
- przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PCV klasy SN 8 o jednolitej strukturze ścianki , Ø 0,16 m - szt. 154 , o łącznej długości L=1258,0 mb,
* ul. Wiejska - 13 szt. L=77,5 mb,
* os. Gorajskie - 141 szt. L=1180,5 mb
- rurociągów tłocznych :
* Ø 90 mm o długości L= 352,0 mb,
* Ø 110 mm o długości L= 379,0 mb,
* Ø 125 mm o długości L = 496,0 mb
- przepompowni ścieków - 2 szt.,
* P-1 dz. nr 202/27
* P-2 dz. nr 179/12
- tłoczni ścieków - 1 szt.
* T1 dz. nr 1214
Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:
1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektem , czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót.
2) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót.
3) Wydawanie Wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne , aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadomienia o tym Zamawiającego.
4) Organizowanie przynajmniej dwa razy w miesiącu i prowadzenie Rady Budowy , sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad w zależności potrzeb , jednak nie rzadziej niż co 2 tygodnie, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami.
5) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
6) Sprawdzanie jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót.
7) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywania ich do użytkowania.
8) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,
9) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę
10) Wnioskowanie o wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.
11) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
12) Opiniowanie wnioskowanych zmian w projekcie i współpraca w tym zakresie w ramach nadzoru autorskiego.
13) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
14) Udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego(w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru),
15) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,
16) Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, przeprowadzenie ewentualnej inwentaryzacji wykonania i weryfikacja kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur .
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 100784
Data publikacji: 2012-03-30
Nazwa: Gmina Lubasz
Ulica: ul. B. Chrobrego 37
Numer domu: 37
Miejscowość: Lubasz
Kod pocztowy: 64-720
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 67 255 60 12
Numer faxu: 67 255 64 62
Adres strony internetowej: www.lubasz.pl
Regon: 57079110600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Lubaszu - ul. Wiejska i os. Gorajskie.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy w zakresie:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV klasy SN 8 o jednolitej strukturze ścianki , Ø 0,20 m i długości L= 3945, 5 mb,
* ul. Wiejska - 752,0 mb
* os. Gorajskie - 3193,5 mb
- przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PCV klasy SN 8 o jednolitej strukturze ścianki , Ø 0,16 m - szt. 154 , o łącznej długości L=1258,0 mb,
* ul. Wiejska - 13 szt. L=77,5 mb,
* os. Gorajskie - 141 szt. L=1180,5 mb
- rurociągów tłocznych :
* Ø 90 mm o długości L= 352,0 mb,
* Ø 110 mm o długości L= 379,0 mb,
* Ø 125 mm o długości L = 496,0 mb
- przepompowni ścieków - 2 szt.,
* P-1 dz. nr 202/27
* P-2 dz. nr 179/12
- tłoczni ścieków - 1 szt.
* T1 dz. nr 1214
Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:
1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektem , czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót.
2) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót.
3) Wydawanie Wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne , aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadomienia o tym Zamawiającego.
4) Organizowanie przynajmniej dwa razy w miesiącu i prowadzenie Rady Budowy , sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad w zależności potrzeb , jednak nie rzadziej niż co 2 tygodnie, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami.
5) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
6) Sprawdzanie jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót.
7) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywania ich do użytkowania.
8) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,
9) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę
10) Wnioskowanie o wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.
11) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
12) Opiniowanie wnioskowanych zmian w projekcie i współpraca w tym zakresie w ramach nadzoru autorskiego.
13) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
14) Udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego(w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru),
15) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,
16) Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, przeprowadzenie ewentualnej inwentaryzacji wykonania i weryfikacja kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur .
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady (36 miesięcy). Zamówienia uzupełniające uregulowane będą odrębną umową zawartą na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czas: D
Data zakończenia: 12/10/2012
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.
Wiedza i doświadczenie:
o Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem związanym z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej , jednej przepompowni ścieków i jednej tłoczni ścieków. Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz przedstawić stosowny dokument na potwierdzenie spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ i treści załączonego dokumentu określonego w pkt VIII. SIWZ.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji w postaci uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, drogowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Inspektor nadzoru jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 980,- PLN.
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty
2. Podpisany projekt umowy.
3. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - jeśli dotyczy
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian ceny w sytuacji zmiany w przepisach prawa stawki podatku VAT. Wymaga to sporządzenia zmiany umowy,
- Termin realizacji umowy może ulec zmianie jedynie w sytuacji zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia z Wykonawcą zadania.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.Bip.lubasz.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37 , 64-720 Lubasz pok. nr 210 w godz.od 8:oo do 15:oo
Data składania wniosków, ofert: 12/04/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy w Lubaszu ul. B.Chrobrego 37 , 64-720 Lubasz pok. nr 101.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet III , Środowisko przyrodnicze , Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa , Schemat I Budowa systemów kanalizacji zbiorczej.
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
49778 / 2012-02-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Leszno, UrzÄ…d Miasta Leszna - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2014 r.;
91030 / 2015-04-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym
262148 / 2013-07-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową remizy strażackiej wraz z częścią biblioteczną oraz przebudową pomieszczeń po remizie i bibliotece w Lusowie
294188 / 2011-09-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie os. Rubinowego w Baranowie
1483 / 2011-01-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Gizałki - Gizałki (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad inwestycją pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie gminy Gizałki
262516 / 2012-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds. budowlanych i instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
123786 / 2016-05-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
nadzór inwestorski nad rozbudową szkoły Podstawowej w Lusowie
331103 / 2011-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór technologiczny nad robotami betonowymi na zadaniu o nazwie Przebudowa ul. Roosevelta na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, do skrzyżowania z ul. Głogowską i Mostem Dworcowym wraz z przebudową węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu
105392 / 2015-05-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Budowa budynku dla Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie
356842 / 2011-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
213596 / 2012-06-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usługi pełnienia Nadzoru Inwestorskiego w ramach remontu przystosowawczego budynku zabytkowego przy ul. Młyńskiej 11a w Poznaniu
325366 / 2014-10-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg - III zadania
198860 / 2014-06-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 oku
298049 / 2011-11-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Suchy Las - Suchy Las (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Wielobranżowego dla zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową Ośrodka Kultury w Suchym Lesie, gmina Suchy Las (formuła zaprojektuj i wybuduj)
426090 / 2013-10-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa nadzoru inwestorskiego podczas remontu budynku zabytkowego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 11a
273502 / 2009-08-11 - Podmiot prawa publicznego
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Kiączyn, ul. Parkowo 4, gmina Kaźmierz.
189969 / 2014-09-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Nowotomyski - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych.
298194 / 2009-08-31 - Podmiot prawa publicznego
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy remoncie dachu budynku paÅ‚acowego w miejscowoÅ›ci Åukom, gmina Zagorów, powiat SÅ‚upecki.
300892 / 2011-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lipowej i Topolowej w Sadach
304444 / 2015-11-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno -
zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (II postępowanie)
74349 / 2009-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia czterech inwestycji polegających na budowie boisk sportowych
151092 / 2009-05-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania obejmującego zagospodarowanie 600 lokali zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego.
352516 / 2010-11-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Remont Zespołu Szkół im. Dezydera Chłapowskiego w Bolechowie - roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na parterze i 1 piętrze w budynku głównym oraz drenaż opaskowy wokół budynku - w zakresie robót elektrycznych
10845 / 2013-01-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto i Gmina Krotoszyn - Krotoszyn (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna
198926 / 2014-06-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach Sokołowo, Bierzglin, Gulczewo i Gulczewko wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w m. Sokołowo i Gulczewo oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budową, przebudową, remontami sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz sieci wodociągowych w 2014 roku
291244 / 2013-07-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy budynków magazynowo - gospodarczych, dla potrzeb SOSW w Owińskach