72800 / 2011-04-11 - Administracja samorządowa / Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie (Tarnów)

Oryginalny toner CF320A (652A) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 1003.68 PLN

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczucin, pow. dąbrowski, woj. Małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych - naprawa wału dł. 2,05 km 23+450-23+490, 23+700-23+800, 24+000-24+050, 26+000-26+025, 26+100-26+200, 26+400-26+520, 27+700-27+770, 29+000-29+200, 29+405-29+500, 32+150-32+350, 33+000-33+500, 43+600-44+150, drogi powodziowe dł.2,05 km w msc: Odmęt, Laskówka Delastowska, Lubasz, Szczucin, Łeka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Wola Szczucińska, Maniów, Słupiec gm. Szczucin, pow. dąbrowski - Etap II Oprac. ekspertyz wraz z dok. koszt. i geodez.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych dla zadania pn:
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczucin, pow. dąbrowski, woj. Małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych - naprawa wału dł. 2,05 km 23+450-23+490, 23+700-23+800, 24+000-24+050, 26+000-26+025, 26+100-26+200, 26+400-26+520, 27+700-27+770, 29+000-29+200, 29+405-29+500, 32+150-32+350, 33+000-33+500, 43+600-44+150, drogi powodziowe dł.2,05 km w msc: Odmęt, Laskówka Delastowska, Lubasz, Szczucin, Łeka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Wola Szczucińska, Maniów, Słupiec gm. Szczucin, pow. dąbrowski - Etap II Opracowanie ekspertyz wraz z dokumentacją kosztową i geodezyjną

Usługi w zakresie projektowania obejmują wykonanie ekspertyz stanu technicznego istniejących obwałowań uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r., ustalenia technologii naprawy obwałowań oraz wykonania dokumentacji kosztowej i geodezyjnej dla 6 odcinków obwałowań rzeki Wisły zlokalizowanych w gm. Szczucin w następujących kilometrach:
- obiekt 1 km 26+100 - 26+200,
- obiekt 2 km 29+000 - 29+200,
- obiekt 3 km 29+405 - 29+500,
- obiekt 4 km 32+150 - 32+350,
- obiekt 5 km 33+000 - 33+500,
- obiekt 6 km 43+600 - 44+150.

Dla każdego z w/w obiektów należy wykonać oddzielne opracowanie zawierające m.in.:
- ekspertyzę stanu technicznego zawierającą opis stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną i geodezyjną, ocenę stanu technicznego wraz z badaniami geotechnicznymi, proponowany sposób naprawy wału (technologię naprawy wału) - 4 egz.
- przedmiar robót - 2 egz.
- formularz ofertowy - 1 egz.
- kosztorys inwestorski - 1 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
- kopia opracowania w wersji elektronicznej w formacie PDF (*.pdf) na płycie CD - 1 egz.

Dodatkowo zamówienie obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji rysunkowej i kosztowej dróg technologicznych zlokalizowanych w km 23+450 - 24+400, 33+000 - 34+100 prawego wału Wisły składającej się z m.in.:
- mapy sytuacyjnej w skali 1:500 lub 1:1000 - 4 egz.
- przekroju i profilu dróg - 4 egz.
- przedmiaru robót - 2 egz.
- formularza ofertowego - 1 egz.
- kosztorysu inwestorskiego - 1 egz.
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
- kopii opracowania w wersji elektronicznej w formacie PDF (*.pdf) na płycie CD - 1 egz.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny opracowania będącej przedmiotem zamówienia:
- w trakcie prac projektowych konsultować i uzgadniać z Zamawiającym treść opracowania,
- sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowego opracowania.

Prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 13.03. 1995 roku poz. 133).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 72800

Data publikacji: 2011-04-11

Nazwa:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie

Ulica: ul. Ostrogskich 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Tarnów

Kod pocztowy: 33-100

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 014 6376922

Numer faxu: 014 6376913

Regon: 00057754400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczucin, pow. dąbrowski, woj. Małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych - naprawa wału dł. 2,05 km 23+450-23+490, 23+700-23+800, 24+000-24+050, 26+000-26+025, 26+100-26+200, 26+400-26+520, 27+700-27+770, 29+000-29+200, 29+405-29+500, 32+150-32+350, 33+000-33+500, 43+600-44+150, drogi powodziowe dł.2,05 km w msc: Odmęt, Laskówka Delastowska, Lubasz, Szczucin, Łeka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Wola Szczucińska, Maniów, Słupiec gm. Szczucin, pow. dąbrowski - Etap II Oprac. ekspertyz wraz z dok. koszt. i geodez.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych dla zadania pn:
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczucin, pow. dąbrowski, woj. Małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych - naprawa wału dł. 2,05 km 23+450-23+490, 23+700-23+800, 24+000-24+050, 26+000-26+025, 26+100-26+200, 26+400-26+520, 27+700-27+770, 29+000-29+200, 29+405-29+500, 32+150-32+350, 33+000-33+500, 43+600-44+150, drogi powodziowe dł.2,05 km w msc: Odmęt, Laskówka Delastowska, Lubasz, Szczucin, Łeka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Wola Szczucińska, Maniów, Słupiec gm. Szczucin, pow. dąbrowski - Etap II Opracowanie ekspertyz wraz z dokumentacją kosztową i geodezyjną

Usługi w zakresie projektowania obejmują wykonanie ekspertyz stanu technicznego istniejących obwałowań uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r., ustalenia technologii naprawy obwałowań oraz wykonania dokumentacji kosztowej i geodezyjnej dla 6 odcinków obwałowań rzeki Wisły zlokalizowanych w gm. Szczucin w następujących kilometrach:
- obiekt 1 km 26+100 - 26+200,
- obiekt 2 km 29+000 - 29+200,
- obiekt 3 km 29+405 - 29+500,
- obiekt 4 km 32+150 - 32+350,
- obiekt 5 km 33+000 - 33+500,
- obiekt 6 km 43+600 - 44+150.

Dla każdego z w/w obiektów należy wykonać oddzielne opracowanie zawierające m.in.:
- ekspertyzę stanu technicznego zawierającą opis stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną i geodezyjną, ocenę stanu technicznego wraz z badaniami geotechnicznymi, proponowany sposób naprawy wału (technologię naprawy wału) - 4 egz.
- przedmiar robót - 2 egz.
- formularz ofertowy - 1 egz.
- kosztorys inwestorski - 1 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
- kopia opracowania w wersji elektronicznej w formacie PDF (*.pdf) na płycie CD - 1 egz.

Dodatkowo zamówienie obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji rysunkowej i kosztowej dróg technologicznych zlokalizowanych w km 23+450 - 24+400, 33+000 - 34+100 prawego wału Wisły składającej się z m.in.:
- mapy sytuacyjnej w skali 1:500 lub 1:1000 - 4 egz.
- przekroju i profilu dróg - 4 egz.
- przedmiaru robót - 2 egz.
- formularza ofertowego - 1 egz.
- kosztorysu inwestorskiego - 1 egz.
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
- kopii opracowania w wersji elektronicznej w formacie PDF (*.pdf) na płycie CD - 1 egz.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny opracowania będącej przedmiotem zamówienia:
- w trakcie prac projektowych konsultować i uzgadniać z Zamawiającym treść opracowania,
- sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowego opracowania.

Prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 13.03. 1995 roku poz. 133).

Kody CPV:
713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 29/07/2011

Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 2 000 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

1.1. Wadium winno być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: KREDYT BANK PBI S.A. II O / KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie ul. Ostrogskich 5 sekretariat ( I piętro ).
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
- być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
-zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy.
- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązania gwaranta (poręczyciela) z tytułów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań określonych w art. 46 ust.4a i /lub ust. 5 Ustawy każdego z tych wykonawców
- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę projektową (potwierdzoną dokumentami, że usługa ta została prawidłowo ukończona) odpowiadającą swoim rodzajem i wartością (wartość nie mniejsza niż 90 000 zł) usługą stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uznaje usługi projektowe w zakresie wykonania ekspertyz stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych.

Potencjał techniczny:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności:
- osobę na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia projektowe w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne,
oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wykaże, że:
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000 zł.

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 3

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 8: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: nie dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Nie przewiduje się wzrostu ceny przedstawionej w ofercie, jak również możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację za wyjątkiem stawki podatku VAT, którego zmiana następuje z mocy prawa.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w przypadku:
-zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram.
3.Dopuszcza się zmianę treści umowy zawartej z Wykonawcą tylko w następujących przypadkach:
-zmiany kluczowego personelu wykonawcy, zamawiającego lub podwykonawcy, w wypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze pełnienie tych funkcji,
-zmiany w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w trakcie realizacji zamówienia.
-zmiany kont bankowych,
-wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
-zmiany podatku VAT, która następuje z mocy prawa,
-obniżenia wynagrodzenia,
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
- zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - dopuszcza się możliwość wprowadzania innych, nieistotnych, zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
W siedzibie zamawiającego w Inspektoracie Rejonowym w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, pok. nr 16.

Data składania wniosków, ofert: 19/04/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
w siedzibie MZMiUW w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5, w sekretariacie pok. nr 9.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi