64926 / 2015-03-24 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Ornontowice (Ornontowice)

Zgodny z tonerem TK-5150K Czarny marki FullPrint

Cena: 424.35 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-03-05 pod pozycją 48778. Zobacz ogłoszenie 48778 / 2015-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 64926

Data publikacji: 2015-03-24

Nazwa: Gmina Ornontowice

Ulica: ul. Zwycięstwa 26a

Numer domu: 26a

Miejscowość: Ornontowice

Kod pocztowy: 43-178

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 32 3306222

Numer faxu: 32 3306215

Regon: 27625775900000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 48778

Data wydania biuletynu: 2015-03-05

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 48778

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III. Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III. Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne. 1. Zakres prac obejmuje: Kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno,budowlanej, specjalności drogowej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru obejmuje:1. Obowiązki inspektora nadzoru:1) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowym inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami 2) Zapoznanie się z umową, harmonogramem i ofertą planowanych robót 3) Udział w zatwierdzaniu, weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji 4) Rozstrzygnięcie w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstających w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciągnięcie opinii autora projektu 5) Kontrola i weryfikacja stanu realizacji budżetu inwestycji - potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych 6) Sprawowanie kontroli, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej b) reprezentowanie i wspieranie Zamawiającego we wszystkich kwestiach dotyczących przedmiotu realizacji w tym: formalnych, merytorycznych, finansowo-rozliczeniowych i dokumentacyjnych 7) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i jej przekazania w komplecie Zamawiającej w chwili dokonania odbioru końcowego.
8) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbiorowych zrealizowanej inwestycji i przekazywaniu jej do użytkowania 9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót 10) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego wpisu 11) Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał udział w naradach roboczych na budowie, tzw. Radach Budowy, które Zamawiający organizował będzie z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) Wykonawca obowiązuje się stawić na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego w przypadkach nagłych, powodujących zagrożenia realizacji budowy, pracujących ludzi i mienia. Na każde spotkanie inspektor będzie przygotowywał pisemny protokół z postępu prac.
12) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja),a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie 13) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie 14) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje; 15) Sprawdzanie prawidłowości i kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz dokumentacji powykonawczej 16) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem 17) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane 18) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania 19) Informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających 20) Informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy 21) Branie czynnego udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach gwarancyjnych) 3. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na terenie starego cmentarza w Ornontowicach. Powierzchnia przedmiotowego terenu wynosi ok. 2170 m2. Na terenie Parku Archanioła wydzielony zostanie podest wraz z powierzchnią utwardzoną pod widownię sezonową na podwalinach Starego Kościoła, ponadto zlokalizowane będą alejki piesze z ławkami pod pergolami drewnianymi, tablicami informacyjnymi na murze otaczającym park, oświetleniem oraz innymi elementami małej architektury, jak posąg św. Michała Archanioła, krzyż na postumencie kamiennym, makieta Starego Kościoła, lapidarium, stół liturgiczny. Ponadto przedmiot niniejszego opracowania obejmuje również projektowane nasadzenia roślinności oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do punktu ujęcia wody, jak również instalację elektryczną (zasilanie i iluminacja). Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do sprawdzenia i aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania wraz z głównym Wykonawcą. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do przygotowania dokumentów zgodnych z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715210006 (Usługi nadzorowania placu budowy)

Nazwa wykonawcy: ATIVA J.KURATOW

Adres pocztowy wykonawcy: Palowicka 149c

Miejscowość: Bełk

Kod pocztowy: 44-230

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Data udzielenie zamówienia: 24/03/2015

Liczba ofert: 6

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 15472,56

Cena wybranej oferty: 9489,00

Cena minimalna: 9489,00

Cena maksymalna: 59040,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi