263287 / 2010-09-24 - Administracja samorzÄ…dowa / Prezydent Miasta Tychy (Tychy)
Remont alejek na Cmentarzu w Wartogłowcu- etap II
Opis zamówienia
Zakres robót niniejszego postępowania jest kontynuacją realizowanego obecnie przedmiotu zamówienia w zakresie remontu alejek na Cmentarzu w Wartogłowcu i stanowi dalszy etap realizacji integralnie związany z trwającymi robotami.
W związku z powyższym Wykonawca zobligowany będzie do sporządzenia harmonogramu robót (dostosowując go do trwających robót) i uzyskania akceptacji ze strony Generalnego Wykonawcy i Zamawiającego. Ponadto Wykonawca dostosuje się do wymogów, przepisów i zasad obowiązujących na placu budowy, a prace będzie wykonywał ze szczególną ostrożnością w szczególności w miejscach wcześniej wykonanych robót przez Generalnego Wykonawcę.
Roboty budowlane o charakterze drogowym prowadzone będą na Cmentarzu w Wartogłowcu w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobków oraz drzew. W związku z powyższym roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością na sąsiadujące bezpośrednio nagrobki. W sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca zobligowany jest na własny koszt naprawić wyrządzoną szkodę.
Poza tym roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie dużych drzew. W celu ochrony korzeni przed uszkodzeniem roboty należy wykonywać w sposób ręczny.
Wykonawca zobowiązany jest do przerywania prowadzenia prac w trakcie przejścia konduktu żałobnego.
Teren charakteryzuje się różnicami wysokościowymi pomiędzy poszczególnymi nagrobkami, a także alejami. Należy prawidłowo wyprofilować teren i spadki alejek w celu uniknięcia pojawiających się zastoin wody oraz zalewania części alejek oraz nagrobków.
Ponadto należy uwzględnić koszty związane z odwodnieniem i osuszaniem terenu (przed przystąpieniem do wykonywania robót, a także w trakcie ich trwania) w związku z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych i mocno nawodnionym terenem.
Zakres obejmuje:
- roboty rozbiórkowe, demontażowe, wywozy, utylizacje (materiały z rozbiórki należy systematycznie wywozić z terenu Cmentarza i nie dopuszczać do zalegania)
- wykonanie alejek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na konstrukcyjnej podbudowie z tłucznia
- wymiana wodociągu oraz budowa punktów czerpalnych wody
- niwelowanie terenu, uporządkowanie, obsianie.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorsze niż jest wykazane w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 263287
Data publikacji: 2010-09-24
Nazwa: Prezydent Miasta Tychy
Ulica: Al. Niepodległości 49
Numer domu: 49
Miejscowość: Tychy
Kod pocztowy: 43-100
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: (032) 7763333
Numer faxu: (032) 7763344
Adres strony internetowej: www.umtychy.pl
Regon: 00051592200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont alejek na Cmentarzu w Wartogłowcu- etap II
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zakres robót niniejszego postępowania jest kontynuacją realizowanego obecnie przedmiotu zamówienia w zakresie remontu alejek na Cmentarzu w Wartogłowcu i stanowi dalszy etap realizacji integralnie związany z trwającymi robotami.
W związku z powyższym Wykonawca zobligowany będzie do sporządzenia harmonogramu robót (dostosowując go do trwających robót) i uzyskania akceptacji ze strony Generalnego Wykonawcy i Zamawiającego. Ponadto Wykonawca dostosuje się do wymogów, przepisów i zasad obowiązujących na placu budowy, a prace będzie wykonywał ze szczególną ostrożnością w szczególności w miejscach wcześniej wykonanych robót przez Generalnego Wykonawcę.
Roboty budowlane o charakterze drogowym prowadzone będą na Cmentarzu w Wartogłowcu w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobków oraz drzew. W związku z powyższym roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością na sąsiadujące bezpośrednio nagrobki. W sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca zobligowany jest na własny koszt naprawić wyrządzoną szkodę.
Poza tym roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie dużych drzew. W celu ochrony korzeni przed uszkodzeniem roboty należy wykonywać w sposób ręczny.
Wykonawca zobowiązany jest do przerywania prowadzenia prac w trakcie przejścia konduktu żałobnego.
Teren charakteryzuje się różnicami wysokościowymi pomiędzy poszczególnymi nagrobkami, a także alejami. Należy prawidłowo wyprofilować teren i spadki alejek w celu uniknięcia pojawiających się zastoin wody oraz zalewania części alejek oraz nagrobków.
Ponadto należy uwzględnić koszty związane z odwodnieniem i osuszaniem terenu (przed przystąpieniem do wykonywania robót, a także w trakcie ich trwania) w związku z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych i mocno nawodnionym terenem.
Zakres obejmuje:
- roboty rozbiórkowe, demontażowe, wywozy, utylizacje (materiały z rozbiórki należy systematycznie wywozić z terenu Cmentarza i nie dopuszczać do zalegania)
- wykonanie alejek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na konstrukcyjnej podbudowie z tłucznia
- wymiana wodociągu oraz budowa punktów czerpalnych wody
- niwelowanie terenu, uporządkowanie, obsianie.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorsze niż jest wykazane w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie ww. zamówień w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Czas: D
Data zakończenia: 30/11/2010
Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN).
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
-wymagane jest wykonanie minimum 1 zadania dotyczącego wykonania robót drogowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości min. 200 000,00 zł brutto -załącznik nr 5 do SIWZ
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
-wymagane jest dysponowanie osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej bez ograniczeń - załącznik nr 4 do SIWZ
Sytuacja ekonomiczna:
-wymagane jest posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
-wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości 300 000,00 zł.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy, bądź fakt ten musi wynikać z treści dokumentu.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty:
a) załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony formularz oferty,
b) kosztorys ofertowy uproszczony,
c) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów,
d) dowód wpłaty wadium.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 4 SWZ jedynie w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź, a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej,
b) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
c) w razie konieczności dokonania zmiany dokumentacji budowlano - wykonawczej w oparciu, o którą ma być wykonany przedmiot umowy jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że dokumentacja ta zawiera braki lub wady lub jeżeli wystąpi konieczności wykonania dokumentacji zamiennej.
Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa powyżej będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.
W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, strony ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.umtychy.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Tychy
Wydział Zamówień Publicznych pok. 808
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
cena siwz - 60 zł
Data składania wniosków, ofert: 11/10/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 10:15
Miejsce składania:
Urząd Miasta Tychy
Wydział Zamówień Publicznych pok. 808
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 452154000
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452331402 (Roboty drogowe)
Podobne przetargi
76732 / 2015-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Racibórz - Racibórz (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Kornela Makuszyńskiego w Raciborzu
218167 / 2013-10-18 - Podmiot prawa publicznego
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
roboty budowlane w Delegaturze Śląskiego OW NFZ w Dąbrowie Górniczej
281754 / 2013-07-18 - Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego
Śląski Ogród Zoologiczny - Chorzów (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachu pawilonu lwów. Remont ogrodzeń wybiegów Koby, Niala i Addaksy. Remont odwodnienia wybiegu kucy wzdłuż alejki wraz z studnią chłonną.
277646 / 2012-07-31 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Urząd Skarbowy w Rybniku - Rybnik (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych wzmocnienia stropów oraz dostawa i montaż regałów jezdnych w budynku Urzędu Skarbowego w Rybniku
276428 / 2013-07-15 - Uczelnia publiczna
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - Racibórz (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont sali gimnastycznej głównej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
78413 / 2012-04-05 - Inny: Spółka Prawa Handlowego
AQUA S.A. - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ROBOTY UZUPEÅNIAJÄ„CE POLEGAJÄ„CE NA WYBUDOWANIU DODATKOWYCH ODCINKÓW KANALIZACJI OD CIÄ„GU GÅÓWNEGO W KIERUNKU NIERUCHOMOÅšCI WRAZ Z ZABUDOWÄ„ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY SASANKOWEJ, DUMNEJ I HAÅCNOWSKIEJ w ramach Kontraktu 2b: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WYMIANA WODOCIÄ„GU W DZIELNICY KOMOROWICE KRAKOWSKIE W BIELSKU-BIAÅEJ W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ÅšCIEKOWEJ W DZIELNICACH MIASTA BIELSKO-BIAÅA
97211 / 2012-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont szatni i sanitariatów - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pływalni PANORAMA ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej.
211044 / 2014-06-24 - Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego
Śląski Ogród Zoologiczny - Chorzów (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - etap II
406820 / 2009-11-25 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dostawa wraz z montażem automatycznych drzwi przesuwnych w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25
304068 / 2012-08-17 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia - Jeleśnia (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja drogi dolinowej Kotarnica w leśnictwie Sopotnia Potok na dł. 610 mb.
77519 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich - Mikołów (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont kapitalny podłóg sal, malowanie sanitariatów, korytarza parteru i klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, ul. Katowicka 24. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające.
192312 / 2012-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Żory - Żory (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku Zespołu Szkół nr 1 na os. Księcia Władysława w Żorach.
223618 / 2012-06-27 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Miejscowe naprawy i mycie elewacji budynków Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a.
224692 / 2014-07-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zabrze - Zabrze (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja pomieszczeń sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Pokoju 41 w Zabrzu-etap I
166227 / 2014-07-31 - Inny: Zespół szkół - jednostka budżetowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej
39229 / 2013-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu miejsc postojowych zlokalizowanych przy
ul. Rychlińskiego 20 w Bielsku-Białej
38557 / 2016-04-12 - Uczelnia publiczna
Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Witolda Gombrowicza 1
144454 / 2009-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski - Dąbrowa Górnicza (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10
59537 / 2010-03-18 - Podmiot prawa publicznego
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachu, uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku
przy ul. Tarnogórskiej 28 ( front i oficyna ) oraz remont elewacji frontowej i bocznej budynku frontowego przy ul. Tarnogórskiej 28 w Gliwicach
123828 / 2012-04-19 - Inny: Gminna SamorzÄ…dowa Jednostka Organizacyjna.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Tychy (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont lokali mieszkalnych (wolnostanów)w budynkach mieszkalnych - wielorodzinnych w Tychach przy ul. Darwina 15/77- Zadanie nr 1,przy ul. Arkadowej 4/9- Zadanie nr 2
263915 / 2008-10-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i przebudowa budynku wielofunkcyjnego nowej siedziby Zespołu Zamiejscowego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62
126553 / 2014-06-11 - Inny: nadzór nad warunkami pracy
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa wejścia w ramach dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i wydzielenia serwerowni z sekretariatu w budynku gliwickiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, mieszczącego się przy ul. Mitręgi 2 w Gliwicach
74043 / 2016-06-07 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie - Jaworzno (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr
14 w Jaworznie oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie - I etap
262959 / 2011-10-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Sosnowcu - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachu w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1Maja 19 etap I i V - zamówienie dodatkowe nr 2
211327 / 2008-09-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i przebudowa zaplecza Teatru Ateneum, ul. Andrzeja 21a
160992 / 2012-05-18 - Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej. Zarządzanie na zlecenie.
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. - Będzin (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH DREWNIANYCH ZESPOLONYCH
I SKRZYNKOWYCH NA OKNA I DRZWI PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH MIASTA BĘDZIN, ADMINISTROWANYCH
I ZARZÄ„DZANYCH PRZEZ MZBM SP. Z O.O.
79951 / 2010-04-09 - Podmiot prawa publicznego
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dobudowa i uporządkowanie przewodów kominowych wraz z remontem i ociepleniem ściany szczytowej elewacji północno-wschodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Chodkiewicza 12 i 14 oraz montaż instalacji odgromowej przy ul. Chodkiewicza 14 w Gliwicach
237608 / 2014-07-16 - Inny: Hospicjum
Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I - Tychy (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykończenie posadzek z PCV na II kondygnacji i w części pomieszczeń I kondygnacji budynku Hospicjum, położonego w Tychach, przy ul. Żorskiej
227718 / 2011-08-02 - Inny: placówka oświatowa
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane:
wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gliwicach
217411 / 2008-09-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Lędziny - Lędziny (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ALEJA MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ- DROGA
ORAZ ALEJA MB ROŻAŃCOWEJ - OŚWIETLENIE
W LĘDZINACH