80704 / 2011-04-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poznań)
Remont pomieszczeń dla zatrzymanych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej zgodnie z następującą dokumentacją techniczną (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ):
1.Projektami budowlanymi:
1.1. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych, branża : architektura
1.2. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych, branża : instalacje sanitarne
1.3. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych branża : elektryczna
1.4. Inwentaryzacja remontowanego pomieszczenia nr 01/28
2.Przedmiarami robót w zakresie :
2.1. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych, branża : budowlana
2.2. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych, branża : instalacje sanitarne
2.3. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych branża : elektryczna
2.4. Remont pomieszczenia piwnicznego nr 01/28, branża : budowlana, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne
3. Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie :
3.1. Branża budowlana
3.2. Brana instalacji sanitarnych
3.3. Branża instalacji elektrycznych
Miejsce realizacji zamówienia :
Budynek Sądu Okręgowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, działka nr 15/3, obręb Poznań
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy:
a) przedmiot umowy (za wyjątkiem urządzeń): min. 36 miesięcy
b) dostarczone urządzenia: min. 12 miesięcy
Wszystkie terminy gwarancji biegną od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 80704
Data publikacji: 2011-04-15
Nazwa: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Ulica: Al. Marcinkowskiego 32
Numer domu: 32
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-745
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 61 85 66 004
Numer faxu: 61 85 66 087
Adres strony internetowej: www.poznan.so.gov.pl
Regon: 00032385500000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń dla zatrzymanych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej zgodnie z następującą dokumentacją techniczną (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ):
1.Projektami budowlanymi:
1.1. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych, branża : architektura
1.2. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych, branża : instalacje sanitarne
1.3. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych branża : elektryczna
1.4. Inwentaryzacja remontowanego pomieszczenia nr 01/28
2.Przedmiarami robót w zakresie :
2.1. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych, branża : budowlana
2.2. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych, branża : instalacje sanitarne
2.3. Remont pomieszczeń dla zatrzymanych branża : elektryczna
2.4. Remont pomieszczenia piwnicznego nr 01/28, branża : budowlana, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne
3. Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie :
3.1. Branża budowlana
3.2. Brana instalacji sanitarnych
3.3. Branża instalacji elektrycznych
Miejsce realizacji zamówienia :
Budynek Sądu Okręgowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, działka nr 15/3, obręb Poznań
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy:
a) przedmiot umowy (za wyjątkiem urządzeń): min. 36 miesięcy
b) dostarczone urządzenia: min. 12 miesięcy
Wszystkie terminy gwarancji biegną od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 2
Informacja na temat wadium:
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 590 zł.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia: brak opisu
Wiedza i doświadczenie:
- ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Spełnia oznacza, że wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem o wartości brutto co najmniej 250 000 zł, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół bezusterkowego odbioru);
Potencjał techniczny: brak opisu
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Spełnia oznacza, że wykonawca dysponuje i przekaże do wykonania przedmiotowego zamówienia zespół kluczowych specjalistów zdolnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia składający się z następujących osób :
- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem oraz minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
- kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami elektrycznymi objętymi przedmiotowym zamówieniem oraz minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót elekrycznych,
- kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami sanitarnymi objętymi przedmiotowym zamówieniem oraz minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót sanitarnych.
Sytuacja ekonomiczna:
wykazanie dostępu do środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 100 000 zł (słownie : sto tysięcy złotych)
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
b) W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz takich, których nie można było wcześniej przewidzieć, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Ulega wówczas przesunięciu termin zakończenia umowy bez naliczenia kar umownych, o których mowa w § 11 wzoru umowy
. c) Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego przyspieszenia zakończenia przedmiotu umowy, Wykonawca winien w takim przypadku powiadomić o tym Zamawiającego, aby ustalić, czy nowy termin zakończenia robót jest do przyjęcia z uwagi na zapewnienie finansowania zadania.
Skrócenie terminu zakończenia przedmiotu umowy o ponad miesiąc jest traktowane jak ustalenie nowego terminu zakończenia przedmiotu umowy i wymaga pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej.
d) zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie,
e)wykonanie robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane.
f) zmiana parametrów urządzeń lub wyposażenia, wynikających z dostępności danych produktów na rynku, nie gorszych niż zaprojektowanych, po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.poznan.so.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Piaskowa 4-5 pokój nr 3
Data składania wniosków, ofert: 04/05/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Piaskowa 4-5 pokój nr 3
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453322005 (Roboty instalacyjne hydrauliczne)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453324007 (Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych)
Podobne przetargi
362706 / 2012-09-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku Sądu Rejonowego we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 10
193452 / 2011-07-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w budynku przy ul. Młyńskiej 1a
88439 / 2012-04-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczenia 109 - I piętro budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a - wydzielenie i przystosowanie nowego pomieszczenia biurowego.
305710 / 2011-09-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy Al. 1 Maja 5a
202996 / 2015-08-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy w Lesznie - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane
- dostawa, montaż i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego 2 oraz przy
ul. Kasprowicza 1
286062 / 2012-08-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną dziewięciu punktów dystrybucyjnych komputerowych, międzypiętrowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32
224960 / 2014-07-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Szkoła Podstawowa nr 5 im. R. Traugutta - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Przystosowanie części pomieszczeń piętra szkoły na pomieszczenia oddziału zespołu przedszkolnego w budynku Szkoły podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta położonej przy ul. Traugutta 42 w Poznaniu
243709 / 2011-09-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie robót budowalnych polegających na odnowieniu pomieszczeń w budynku A Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
395572 / 2013-09-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w budynku przy ul. 27 Grudnia 15
362842 / 2012-09-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont nawierzchni placu gospodarczego przy Sadzie Rejonowym we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 10
98299 / 2010-04-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
ocieplenie istniejących ścian fabryki guzików bloczkami klejonymi grubości 6 cm wraz z wykonaniem instalacji gazowej dla kotłowni w ramach zadania: rozbudowa siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
21970 / 2012-01-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków Sądów
Rejonowych, Prokuratury Rejonowej w Kościanie oraz budynku Sądu
Okręgowego, z uprzednim pozyskaniem środków na finansowanie zadania
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pełniącego rolę Krajowego Operatora Systemu Zielonych
Inwestycji w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS)
298596 / 2012-08-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w zabytkowym budynku przy ul. Młyńskiej 1a
8343 / 2011-01-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie robót malarskich pomieszczeń budynku B Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
475828 / 2012-11-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont nawierzchni placu gospodarczego przy SÄ…dzie
Rejonowym we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 10
105658 / 2016-04-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
roboty budowlane -przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia mediacji pomiędzy stronami postępowań sądowych w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a.
151649 / 2012-07-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń biurowych
288595 / 2011-11-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie robót budowalnych polegających na odnowieniu pomieszczeń w budynku A Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
296246 / 2012-08-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń wydziałów i oddziałów w budynku Sądu
Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32
180273 / 2011-06-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń wydziałów i oddziałów w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32
209556 / 2015-08-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Gnieźnie - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
roboty budowlane - dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie klimatyzacji dla Sali Rozpraw nr 39 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 9
205357 / 2013-10-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - klimatyzacja i wentylacja wybranych pomieszczeń III piętra budynku Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15.
112777 / 2012-05-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
przeprowadzenie remontu pomieszczeń nr 308, 308a, 316, 316a, 327, 327a, w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy
ul. Młyńskiej 1a, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
228350 / 2012-06-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń wydziałów i oddziałów w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32
205461 / 2011-07-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń biurowych w budynkach Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15, Dożynkowej 9H oraz Młyńskiej 1a
125977 / 2010-05-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie tynków zewnętrznych ścian wraz z ociepleniem, ocieplenie istniejących ścian fabryki guzików bloczkami klejonymi grubości 6 cm oraz wykonanie instalacji gazowej dla kotłowni w ramach zadania: rozbudowa siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
137304 / 2016-05-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont części pomieszczeń piwnic, montaż drzwi p.poż w poziomie poddasza, uodpornienie ogniowe drewnianych elementów wyposażenia wnętrz (boazeria/okładzina) na sali rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Żwirki i Wigury
227161 / 2009-12-01 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
rozbudowa siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu - roboty dodatkowe
132277 / 2015-09-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Gnieźnie - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
roboty budowlane - dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie klimatyzacji dla Sali Rozpraw nr 39
w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 9