377286 / 2012-10-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Katowicach (Katowice)
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
Opis zamówienia
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
1.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie instalacji logicznej (część A dokumentacji wykonawczej):
a) dostawa i montaż okablowania, paneli krosowych oraz oprzewodowania,
b) dostawa i montaż kanałów kablowych,
c) rozbudowa szaf krosowniczych,
d) pomiary instalacji.
2) Wykonanie instalacji elektrycznej (część A dokumentacji wykonawczej):
a) rozbudowa tablic elektrycznych dedykowanych,
b) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej,
c) pomiary elektryczne.
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pomiarami.
4) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, gwarancji systemowej producenta okablowania na sieć wykonaną w kategorii 6 na okres 25 lat.
2. Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SIWZ, tj.:
a) Obligatoryjne wymagania techniczne - opis wymagań minimum, wytyczne do realizacji rozbudowy sieci strukturalnej - załącznik nr 3 do SIWZ,
b) przedmiar robót (część A) - załącznik nr 8 do SIWZ,
c) dokumentacja projektowa (część A dokumentacji wykonawczej) - załącznik nr 9 do SIWZ,
d) Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 12 do SIWZ.
3. Rozbudowana sieć winna być wykonana w tej samej technologii, co istniejąca, tj.: w systemie AMP ACO PLUS, spełniającej następujące wymagania:
a) okablowanie strukturalne powinno spełniać parametry kat. 6 (klasy E) - zgodnie z normami międzynarodowymi,
b) ze względu na bezpieczeństwo transmisji danych cały system ma być wykonany w wersji ekranowanej, oparty o kabel kat. 6 - klasy E F/FTP, którego konstrukcja jest opisana w normach międzynarodowych (np.: ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002).
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 377286
Data publikacji: 2012-10-02
Nazwa: Sąd Okręgowy w Katowicach
Ulica: ul. Francuska 38
Numer domu: 38
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-028
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 032 6070169
Numer faxu: 032 6070593
Adres strony internetowej: www.katowice.so.gov.pl
Regon: 00032199700000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
1.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie instalacji logicznej (część A dokumentacji wykonawczej):
a) dostawa i montaż okablowania, paneli krosowych oraz oprzewodowania,
b) dostawa i montaż kanałów kablowych,
c) rozbudowa szaf krosowniczych,
d) pomiary instalacji.
2) Wykonanie instalacji elektrycznej (część A dokumentacji wykonawczej):
a) rozbudowa tablic elektrycznych dedykowanych,
b) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej,
c) pomiary elektryczne.
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pomiarami.
4) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, gwarancji systemowej producenta okablowania na sieć wykonaną w kategorii 6 na okres 25 lat.
2. Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SIWZ, tj.:
a) Obligatoryjne wymagania techniczne - opis wymagań minimum, wytyczne do realizacji rozbudowy sieci strukturalnej - załącznik nr 3 do SIWZ,
b) przedmiar robót (część A) - załącznik nr 8 do SIWZ,
c) dokumentacja projektowa (część A dokumentacji wykonawczej) - załącznik nr 9 do SIWZ,
d) Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 12 do SIWZ.
3. Rozbudowana sieć winna być wykonana w tej samej technologii, co istniejąca, tj.: w systemie AMP ACO PLUS, spełniającej następujące wymagania:
a) okablowanie strukturalne powinno spełniać parametry kat. 6 (klasy E) - zgodnie z normami międzynarodowymi,
b) ze względu na bezpieczeństwo transmisji danych cały system ma być wykonany w wersji ekranowanej, oparty o kabel kat. 6 - klasy E F/FTP, którego konstrukcja jest opisana w normach międzynarodowych (np.: ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002).
Kody CPV:
453143107 (Układanie kabli)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453156004 (Instalacje niskiego napięcia)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 74
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc 00/100), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 17 października 2012r. do godz. 14.00.
3. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w punkcie I SIWZ z adnotacją: Wadium - nr sprawy: Prez.Adm.042/60/07 AS-23/12. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 17 października 2012r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt I SIWZ w KASIE Sądu Okręgowego. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty.
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP tj:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca winien wykazać się:
1. Co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi. Osoby sprawujące funkcje kierownicze muszą posiadać odpowiednio uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wymagane przepisami ustawy PB odpowiednio do przedmiotu zamówienia) w następujących specjalnościach:
a) co najmniej jedna osoba o specjalności konstrukcyjno - budowlanej i równocześnie spełniająca wymóg kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych - (Dz. U. z 2004 r., Nr 150, poz. 1579),
b) co najmniej jedna osoba o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W wykazie należy zamieścić informację na temat kwalifikacji zawodowych tych osób i doświadczenia, wymaganych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Niemożność wykazania się Wykonawcy dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak w treści postawionych wyżej warunków, spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Do wykazu osób Wykonawca składa oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają powyższe uprawnienia (załączniki nr 6 do SIWZ).
2. Co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających Certyfikaty instalatora sieci w technologii AMP NETCONNECT.
W wykazie należy zamieścić informację na temat kwalifikacji zawodowych tych osób i doświadczenia wymaganych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, a także informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Niemożność wykazania się Wykonawcy dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak w treści postawionych wyżej warunków, spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Do wykazu osób Wykonawca składa oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają powyższe uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ).
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. Wykaz wskazanych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcom (załącznik nr 11 do SIWZ).
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o którym mowa w pkt VI ppkt. 6 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
5. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt IX ppkt od 3 do 4 muszą być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, biorących udział w realizacji zamówienia, w stosunku do osób wskazanych w ofercie (dalej specjalistów) w przypadku:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących specjalisty,
b) nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).- pod warunkiem, iż nowy specjalista będzie spełniał wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty i wykonawca uprzednio uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tej zmiany.
3. W przypadku nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany go zmienić na innego, spełniającego warunki określone dla danego specjalisty w SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego w przypadku:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,
b) nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków,
c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
d) zaistnienia innych przyczyn.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie ewentualnego przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) w przypadku zaistnienia przeszkód, uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, np. zawieszenie robót przez Zamawiającego,
b) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej - o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, jednak nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych,
c) w przypadku napotkania przeszkód (w tym w szczególności nieoznaczonych w dokumentach instalacji), których istnienia mimo należytej staranności Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.katowice.so.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH
40-028 Katowice
ul. Francuska 38
pokój P.009
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Data składania wniosków, ofert: 17/10/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 14:00
Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH
40-028 Katowice
ul. Francuska 38
pokój P.009
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
235319 / 2009-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD im.St. Staszica w Sosnowcu
242352 / 2014-07-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa systemu telewizji dozorowej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach
242197 / 2013-11-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Modernizacja sieci informatycznej wraz z robotami towarzyszÄ…cymi
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57 oraz
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu
248980 / 2011-08-18 - Inny: Instytucja kultury
Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego - Częstochowa (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Montaż okablowania i gniazd elektrycznych oraz sieci LAN niezbędnych przy tworzeniu sieci i połączeń między Filiami bibliotecznymi a Biblioteką Główną dla potrzeb realizacji projektu pod tytułem
Stworzenie systemu i punktów e- informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie
291596 / 2009-08-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Ulic i Mostów - Tychy (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wykonanie zamówień dodatkowych wynikłych w trakcie wykonywania zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Budowlanych-Burschego-Glinczańska w Tychach
218983 / 2008-09-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Apelacyjna w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
PN 6/08 SIEĆ
168040 / 2013-04-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wykonanie robót dodatkowych dla zamówienia pn.:Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach
302826 / 2012-08-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 wraz z łączem światłowodowym do Aresztu Śledczego w Katowicach
159966 / 2013-04-23 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
293332 / 2013-07-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Modernizacja sieci informatycznej wraz z robotami towarzyszÄ…cymi
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 9 przy ul. Wawel 15 w Sosnowcu
62027 / 2014-03-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Modernizacja sieci informatycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57 oraz w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu.
461492 / 2012-11-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Katowicach na okres 12 miesięcy.
199810 / 2013-05-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.
363812 / 2010-11-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 poprzez dostawę i montaż 15 szt. kamer, 1 szt. karty wejść i wyjść, 1 szt. panelu połączeniowego wideo, 2 szt. monitorów LCD 20 cali.
105644 / 2013-03-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wykonanie robót dodatkowych dla zamówienia pn.:Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach
204132 / 2011-07-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy - Dąbrowa Górnicza (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej o elementy projektu SWOR w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 23.
79381 / 2009-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Roboty dodatkowe w ramach inwestycji Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Siwka w Katowicach
316416 / 2011-10-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
152052 / 2011-06-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy - Dąbrowa Górnicza (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej o elementy projektu SWOR w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 23.
59284 / 2012-02-28 - Inny: Spółka Prawa Handlowego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Tychy (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Budowa infrastruktury światłowodowej PEC Sp. z o.o. w Tychach - odcinek od Kaufland w stronę skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej (światłowód napowietrzny)
255922 / 2010-08-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej o elementy projektu SWOR wraz z rozbudową systemu antynapadowego w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
209016 / 2011-07-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
375720 / 2009-10-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Instalacja okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną instalacją napięcia zasilającego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Nankera 103
262030 / 2011-08-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
262318 / 2009-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Instalacja okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną instalacją napięcia zasilającego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Nankera 103.
434342 / 2012-11-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
308196 / 2014-09-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa systemu telewizji dozorowej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach.
263084 / 2009-08-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Ulic i Mostów - Tychy (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wykonanie zamówień dodatkowych wynikłych w trakcie wykonywania zadania pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Bielskiej w Tychach - jezdnia wschodnia
2099 / 2014-01-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Modernizacja sieci informatycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57 oraz w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu