262030 / 2011-08-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Katowicach (Katowice)
Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
Opis zamówienia
Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności
1) Wykonanie instalacji logicznej:
a) dostawa i montaż okablowania, paneli krosowych oraz oprzewodowania,
b) dostawa i montaż kanałów kablowych,
c) pomiary instalacji.
2) Wykonanie instalacji elektrycznej:
a) rozbudowa tablic elektrycznych dedykowanych,
b) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej,
c) pomiary elektryczne.
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pomiarami.
4) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, gwarancji systemowej producenta okablowania na sieć strukturalną, wykonaną w kategorii 6 na okres co najmniej 20 lat (certyfikat producenta).
5) Rozbudowana sieć strukturalna winna być wykonana w tej samej technologii, co istniejąca, tj.: w systemie NEXANS, spełniającej następujące wymagania:
a) okablowanie strukturalne powinno spełniać parametry kat. 6 (klasy E) - zgodnie z normami międzynarodowymi,
b) ze względu na bezpieczeństwo transmisji danych cały system ma być wykonany w wersji ekranowanej, oparty o kabel kat. 6 - klasy E (PIMF) FFTP, którego konstrukcja jest opisana w normach międzynarodowych (np.: ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002).
2. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE/ B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB.
3. Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SIWZ, tj.:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SIWZ Obligatoryjne wymagania techniczne wytyczne do realizacji rozbudowy sieci strukturalnej - opis wymagań minimum, załącznik 3b do SIWZ Przedmiarem robót i załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa wykonawcza. Wskazane w załączniku nr 3a wytyczne stanowią żądania minimum. Załącznik nr 3a i 3b stanowią integralną część SIWZ.
4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, nieużywany i pochodzić z bieżącej produkcji.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić, licząc od dnia odbioru końcowego robót, 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty i użyte materiały oraz zapewnić uzyskanie przez Zamawiającego:
a) co najmniej 20 letniej gwarancji na elementy pasywne sieci strukturalnej i jej poprawność
- gwarancja systemowa udzielana przez producenta,
b) gwarancji producenta na pozostałe urządzenia, jednak nie krótszej niż 24 miesiące.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 262030
Data publikacji: 2011-08-26
Nazwa: Sąd Okręgowy w Katowicach
Ulica: ul. Francuska 38
Numer domu: 38
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-028
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 032 6070169
Numer faxu: 032 6070593
Adres strony internetowej: www.katowice.so.gov.pl
Regon: 00032199700000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności
1) Wykonanie instalacji logicznej:
a) dostawa i montaż okablowania, paneli krosowych oraz oprzewodowania,
b) dostawa i montaż kanałów kablowych,
c) pomiary instalacji.
2) Wykonanie instalacji elektrycznej:
a) rozbudowa tablic elektrycznych dedykowanych,
b) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej,
c) pomiary elektryczne.
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pomiarami.
4) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, gwarancji systemowej producenta okablowania na sieć strukturalną, wykonaną w kategorii 6 na okres co najmniej 20 lat (certyfikat producenta).
5) Rozbudowana sieć strukturalna winna być wykonana w tej samej technologii, co istniejąca, tj.: w systemie NEXANS, spełniającej następujące wymagania:
a) okablowanie strukturalne powinno spełniać parametry kat. 6 (klasy E) - zgodnie z normami międzynarodowymi,
b) ze względu na bezpieczeństwo transmisji danych cały system ma być wykonany w wersji ekranowanej, oparty o kabel kat. 6 - klasy E (PIMF) FFTP, którego konstrukcja jest opisana w normach międzynarodowych (np.: ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002).
2. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE/ B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB.
3. Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SIWZ, tj.:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SIWZ Obligatoryjne wymagania techniczne wytyczne do realizacji rozbudowy sieci strukturalnej - opis wymagań minimum, załącznik 3b do SIWZ Przedmiarem robót i załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa wykonawcza. Wskazane w załączniku nr 3a wytyczne stanowią żądania minimum. Załącznik nr 3a i 3b stanowią integralną część SIWZ.
4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, nieużywany i pochodzić z bieżącej produkcji.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić, licząc od dnia odbioru końcowego robót, 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty i użyte materiały oraz zapewnić uzyskanie przez Zamawiającego:
a) co najmniej 20 letniej gwarancji na elementy pasywne sieci strukturalnej i jej poprawność
- gwarancja systemowa udzielana przez producenta,
b) gwarancji producenta na pozostałe urządzenia, jednak nie krótszej niż 24 miesiące.
Kody CPV:
453143107 (Układanie kabli)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453156004 (Instalacje niskiego napięcia)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 70
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 12.09.2011r. do godz. 14.00.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w pkt I SIWZ z adnotacją: Wadium - nr sprawy: Prez. Adm. 042/60/07 AS 19/11. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 12.09.2011r do godz. 14.00. w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt I SIWZ w KASIE Sądu Okręgowego. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty.
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, montażu, modernizacji sieci strukturalnej o wartości kontraktów co najmniej 150.000,00 zł. brutto każdy. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
Wykonawca winien wykazać się:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednio uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wymagane przepisami ustawy PB odpowiednio do przedmiotu zamówienia tj. w specjalności konstrukcyjno
- budowlanej),
b) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednio uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych dopuszczone zostaną przez Zamawiającego wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z ustawą PB. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W wykazie należy zamieścić informacje na temat kwalifikacji zawodowych tych osób wymaganych do wykonania zamówienia oraz ich doświadczenie, a także informacje z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu osób Wykonawca składa oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają powyższe uprawnienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
Brak wykazania się Wykonawcy dysponowaniem osobami do wykonania zamówienia jak w treści postawionych wyżej warunków, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Inne dokumenty potwierdzające III.5:
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia wskazującego, iż oferowane roboty będą wykonywane przez Wykonawcę posiadającego Certyfikat instalatora sieci w technologii NEXANS (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ).
inne_dokumenty:
1. Wykaz wskazanych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcom (załącznik nr 9 do SIWZ).
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o którym mowa w pkt VI ppkt. 6 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ - wzór umowy. Treść wzoru umowy zawiera istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy warunki realizacji zamówienia.
2. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia robót odstępstw od dokumentacji technicznej, w zakresie konstrukcji ścian i stropów, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych lub uwarunkowań organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, biorących udział w realizacji zamówienia, w stosunku do osób wskazanych w ofercie (dalej specjalistów) w przypadku:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących specjalisty,
b) nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.) - pod warunkiem, iż nowy specjalista będzie spełniał wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty i wykonawca uprzednio uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tej zmiany.
4. W przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany go zmienić na innego, spełniającego warunki określone dla danego specjalisty w SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego w przypadku:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,
b) nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków,
c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
d) zaistnienia innych przyczyn.
6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie ewentualnego przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) w przypadku zaistnienia przeszkód, uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, np. zawieszenie robót przez Zamawiającego,
b) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej - o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, jednak nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych,
c) w przypadku napotkania przeszkód (w tym w szczególności nieoznaczonych w dokumentach instalacji), których istnienia mimo należytej staranności Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.katowice.so.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Katowicach,
ul. Francuska 38
40-028 Katowice
pokój nr P.009
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Data składania wniosków, ofert: 12/09/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 14:00
Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Katowicach,
ul. Francuska 38
40-028 Katowice
pokój nr P.009
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
242352 / 2014-07-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa systemu telewizji dozorowej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach
242197 / 2013-11-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Modernizacja sieci informatycznej wraz z robotami towarzyszÄ…cymi
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57 oraz
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu
291596 / 2009-08-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Ulic i Mostów - Tychy (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wykonanie zamówień dodatkowych wynikłych w trakcie wykonywania zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Budowlanych-Burschego-Glinczańska w Tychach
168040 / 2013-04-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wykonanie robót dodatkowych dla zamówienia pn.:Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach
159966 / 2013-04-23 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
293332 / 2013-07-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Modernizacja sieci informatycznej wraz z robotami towarzyszÄ…cymi
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 9 przy ul. Wawel 15 w Sosnowcu
461492 / 2012-11-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sądu Okręgowego w Katowicach na okres 12 miesięcy.
199810 / 2013-05-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.
363812 / 2010-11-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 poprzez dostawę i montaż 15 szt. kamer, 1 szt. karty wejść i wyjść, 1 szt. panelu połączeniowego wideo, 2 szt. monitorów LCD 20 cali.
364855 / 2010-12-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Ulic i Mostów - Tychy (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie wykonywania zamówienia podstawowego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Olchowej w Tychach
18816 / 2012-01-19 - Inny: Spółka Prawa Handlowego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Tychy (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Budowa infrastruktury światłowodowej PEC Sp. z o.o. w Tychach - odcinek od Kaufland
w stronę skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej (światłowód napowietrzny)
204132 / 2011-07-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy - Dąbrowa Górnicza (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej o elementy projektu SWOR w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 23.
79381 / 2009-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Roboty dodatkowe w ramach inwestycji Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Siwka w Katowicach
316416 / 2011-10-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
59284 / 2012-02-28 - Inny: Spółka Prawa Handlowego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Tychy (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Budowa infrastruktury światłowodowej PEC Sp. z o.o. w Tychach - odcinek od Kaufland w stronę skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej (światłowód napowietrzny)
255922 / 2010-08-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej o elementy projektu SWOR wraz z rozbudową systemu antynapadowego w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
209016 / 2011-07-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej dla potrzeb realizacji zadania SWOR w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38
181255 / 2013-09-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Modernizacja sieci informatycznej wraz z robotami towarzyszÄ…cymi w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 9 przy ul. Wawel 15 w Sosnowcu
375720 / 2009-10-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Instalacja okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną instalacją napięcia zasilającego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Nankera 103
377286 / 2012-10-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
262318 / 2009-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Instalacja okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną instalacją napięcia zasilającego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Nankera 103.
434342 / 2012-11-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
300218 / 2011-09-22 - Inny: Instytucja Kultury
Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego - Częstochowa (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Montaż okablowania i gniazd elektrycznych oraz sieci LAN niezbędnych przy tworzeniu sieci i połączeń między Filiami bibliotecznymi a Biblioteką Główną dla potrzeb realizacji projektu pod tytułem Stworzenie systemu i punktów e- informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie
308196 / 2014-09-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Rozbudowa systemu telewizji dozorowej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach.
261852 / 2009-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD im. St. Staszica w Sosnowcu
263084 / 2009-08-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Ulic i Mostów - Tychy (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Wykonanie zamówień dodatkowych wynikłych w trakcie wykonywania zadania pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Bielskiej w Tychach - jezdnia wschodnia
2099 / 2014-01-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 453143107 (Układanie kabli)
Modernizacja sieci informatycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57 oraz w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu