119518 / 2011-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Udanin (Udanin)
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Udanin -Dźwigórz -etap II
Opis zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: projekt budowlany, STWiOR. Zamawiający załącza także przedmiar robót jako dokument pomocniczy przy ustaleniu ceny.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
organizację i likwidację zjazdów tymczasowych w związku z funkcjonowaniem budowy,
projekt i wykonanie organizacji ruchu zastępczego na odcinku prowadzonych robót,
po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku.
Wykonawca ustala i oferuje cenę, która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia, czyli wszystkie koszty niezbędne (które można przewidzieć) do należytego wykonania przedmiotu zadania, nawet jeżeli nie zostały one uwzględnione w przedmiarze - przedmiar jest dokumentem pomocniczym przy ustalaniu ceny zgodnie z ust. 2 niniejszego punktu.
Inwestor nie będzie wskazywał miejsca wywozu i składowania gruzu, wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje gruz i odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami i skalkuluje koszty.
Oferent jest zobowiązany przedłożyć na etapie składania ofert harmonogram robót, który stanowić będzie załącznik do umowy na roboty budowlane.
W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia robót w stosunku do terminu przyjętego w harmonogramie na etapie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dniu podpisania umowy zaktualizowany harmonogram.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej (załącznika nr 1 do SIWZ) szczegółowego kosztorysu ofertowego na całość zadania.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 119518
Data publikacji: 2011-05-18
Nazwa: Gmina Udanin
Ulica: Udanin 26
Numer domu: 26
Miejscowość: Udanin
Kod pocztowy: 55-340
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 0-76/ 8709222
Numer faxu: 0-76/8709242
Adres strony internetowej: www.udanin.pl
Regon: 39064810900000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Udanin -Dźwigórz -etap II
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: projekt budowlany, STWiOR. Zamawiający załącza także przedmiar robót jako dokument pomocniczy przy ustaleniu ceny.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
organizację i likwidację zjazdów tymczasowych w związku z funkcjonowaniem budowy,
projekt i wykonanie organizacji ruchu zastępczego na odcinku prowadzonych robót,
po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku.
Wykonawca ustala i oferuje cenę, która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia, czyli wszystkie koszty niezbędne (które można przewidzieć) do należytego wykonania przedmiotu zadania, nawet jeżeli nie zostały one uwzględnione w przedmiarze - przedmiar jest dokumentem pomocniczym przy ustalaniu ceny zgodnie z ust. 2 niniejszego punktu.
Inwestor nie będzie wskazywał miejsca wywozu i składowania gruzu, wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje gruz i odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami i skalkuluje koszty.
Oferent jest zobowiązany przedłożyć na etapie składania ofert harmonogram robót, który stanowić będzie załącznik do umowy na roboty budowlane.
W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia robót w stosunku do terminu przyjętego w harmonogramie na etapie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dniu podpisania umowy zaktualizowany harmonogram.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej (załącznika nr 1 do SIWZ) szczegółowego kosztorysu ofertowego na całość zadania.
Kody CPV:
452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 16/08/2011
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12.000zł (dwanaście tysięcy) na zasadach określonych w siwz.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia /nie spełnia
Wiedza i doświadczenie:
na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia /nie spełnia
Potencjał techniczny:
na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia /nie spełnia
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia /nie spełnia
Sytuacja ekonomiczna:
na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia /nie spełnia
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
formularz oferty wraz z kosztorysem inwestorskim, harmonogram robót, dowód wniesienia wadium.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jeżeli:
wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych lub robót zamiennych skutkująca koniecznością wydłużenia terminu,
jeżeli zaistnieją niekorzystne warunki atmosferyczne, nieprzewidziane warunki geologiczne, hydrogeologiczne, wykopaliska, a także inne przeszkody niezależne od wykonawcy uniemożliwiające terminową realizację zamówienia,
z powodu siły wyższej,
istnieje konieczność zmian w kolejnościach i terminach wykonywania poszczególnych robót budowlanych w ramach harmonogramu robót, co jest uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanego lub warunkami bezpieczeństwa,
zaistnieje nie przewidzialny brak możliwości pozyskania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji umowy. Wykonawca wówczas jest zobowiązany do udokumentowania zaistniałej sytuacji.
b) zmiany w zakresie technologii:
- w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, które na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nie były możliwe do przewidzenia,
- wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nie były możliwe do przewidzenia.,
- jeżeli zmiany są konieczne z powodu wad w dokumentacji projektowej,
- jeżeli zaistnieją nieprzewidziane warunki geologiczne, hydrogeologiczne, wykopaliska, a także inne przeszkody niezależne od wykonawcy uniemożliwiające kontynuowanie robót zgodnie z projektem budowlanym ,
c) możliwość dokonania zmiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, w przypadku:
- choroby, śmierci lub innych zdarzeń losowych,
- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy .
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.ug-udanin.dolnyslask.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: 55-340 Udanin 26, pok. nr 12
Data składania wniosków, ofert: 03/06/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
55-340 Udanin 26, Sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 2
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
295015 / 2010-10-20 - Inny: Jednostka SamorzÄ…dowa Jednostki SamorzÄ…du Terytorialnego
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin - Głogów - Ciechanów; - odcinek roboczy nr 1 DW 323 od skrzyżowania z drogą krajową
nr 3 (km 0+000) do m. Rynarcice (km 4+600) - odcinek roboczy nr 2 DW 332
od m. Rynarcice (km 11+900) do m. Rudna (km 14+900). CPV 45.23.32.20-7
159454 / 2011-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania: PRZEBUDOWA ULICY ŚLĄSKIEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PIONIERÓW DO MOSTU NA POTOKU WITOSZÓWKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU W CIĄGU ULICY ŚLĄSKIEJ W ŚWIDNICY.
349464 / 2012-09-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kobierzyce - Kobierzyce (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Zamówienie uzupełniające do Umowy podstawowej polegającej na budowie dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Kobierzyce
282916 / 2011-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie - Dzierżoniów (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont nawierzchni (nakładka) w ciągu drogi powiatowej nr 2878D w msc. Jaźwina od km 15+080 o dł. 800mb
249034 / 2014-07-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Walim - Walim (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Odbudowa drogi gminnej dz. nr 173/21, 172/2, 172/3, 173/16 Michałkowa
225210 / 2014-07-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Oleśnica (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D (Goszcz - Syców)
44077 / 2009-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych - Przemków (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2272D jako pierwszy etap przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na odcinku Lubin - Chocianów - Bolesławiec pomiędzy drogami krajowymi nr 3 i nr 4.
109454 / 2015-05-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Gmina Międzylesie - Międzylesie (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 159, 558, 543 w km 0+000-0+723 -intensywne opady deszczu lipiec 2012 r..
106636 / 2016-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Bolesławiecki - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa dróg Nr 2310D i Nr 2307D w ciągu ul. Zwycięstwa i al. Wojska Polskiego w Bolesławcu
80676 / 2012-03-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Syców - Syców (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
NAPRAWY NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH I TÅUCZNIOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SYCÓW W 2012r.
227140 / 2015-09-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Bolesławiecki - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa drogi Nr 2270D w Osłej
165574 / 2009-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie - Dzierżoniów (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont nawierzchni bitumicznej (nakładka) na
drodze powiatowej nr 2878D (Janczowice-Jaźwina )
236408 / 2013-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
WYKONANIE POPRAWY STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH NA TERENIE GMINY WROCÅAW
341146 / 2011-10-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żmigród - Żmigród (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa dróg na terenie gminy Żmigród
192196 / 2014-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kąty Wrocławskie - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
219850 / 2015-08-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Gmina Międzylesie - Międzylesie (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
1.Remont drogi gminnej nr 119964D w km 0+113 + 0+498 na działce nr 224 cz. w Domaszkowie [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.];2. Remont drogi gminnej na działce nr 209cz w Pisarach w km 0+000 - 0+240 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec, lipiec 2009 r.];3. Remont infrastruktury drogowej w ulicy Szarych Szeregów na działce nr 483cz. w Międzylesiu w km 0+040 - 0+090 (zjazd z drogi krajowej nr 33) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec, lipiec 2009 r.].
94997 / 2014-05-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lubań - Lubań (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Henrykowie Lubańskim
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Henryków Lubański
dz. Nr 900/2, 899, dł. 800m
206335 / 2008-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Leśna - Leśna (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Pobiednej (dojazd do bloków)
294558 / 2014-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Oleśnica (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Poszerzenie jezdni i przebudowa chodnika w miejscowości Ligota Polska
222450 / 2014-07-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Walim - Walim (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Odbudowa drogi gminnej dz. nr 559 w Walimiu
279184 / 2012-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kobierzyce - Kobierzyce (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Kobierzyce
242686 / 2009-07-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
ZP/ R-
41943 / 2009-02-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina i Miasto Środa Śląska - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
remonty cząstkowe dróg i chodników na terenie miasta i gminy Środa Śląska
219625 / 2008-09-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont dróg powiatowych polegający na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni grysami i emulsją.
10013 / 2015-01-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Wykonanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn.: Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy; część 2 Etapu I oraz Etapy II i III polegającego na: Wykonaniu robot budowlanych wg protokołu konieczności: Nr 19.
77762 / 2014-03-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Walim - Walim (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Odbudowa przepustu dz. nr 428 w Dziećmorowicach
198950 / 2009-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Trzebnica (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont dróg powiatowych na terenie gm. Wisznia Mała: dr. pow. nr 1365 D m. Pierwoszów.
235540 / 2008-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żmigród - Żmigród (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa dróg w gminie Żmigród
215952 / 2014-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Bolesławiecki - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa drogi nr 2285D ul. Sikorskiego w Gromadce
89370 / 2009-04-02 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont nawierzchni oraz innych elementów pasa drogowego w ciągu dróg krajowych Nr 5,94 i 36 w podziale na 3 części: Część I : Remont nawierzchni oraz innych elementów pasa drogowego w ciągu drogi krajowej Nr 5, Część II: Remont nawierzchni oraz innych elementów pasa drogowego w ciągu drogi krajowej Nr 94,36 ; Część III : Remont nawierzchni oraz innych elementów pasa drogowego w ciągu drogi krajowej Nr 36.