238042 / 2009-07-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (Sanok)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej dla zadania : Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Stworzenie bazy lokalowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z salą odpraw i szkoleń ratowników medycznych w ramach projektu pt. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej dla zadania Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Stworzenie bazy lokalowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z salą odpraw i szkoleń ratowników medycznych w ramach projektu pt. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów w następującym zakresie :
1) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawca opisanej w pkt 3 ust 1,
2) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac, jego zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego ,
3) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedza techniczna i postanowieniami umowy opisanej w pkt 3 ust 1,
4) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żadanie dodatkowych badan jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawce certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
5) zadanie usunięcia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
6) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu,
7) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:
a) stwierdzenia gotowości do odbioru,
b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej
8) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji.
9) pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,
10) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usuniecie wad,
11) przedkładanie pisemnych miesięcznych raportów dla Zamawiającego z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem ( w przypadku ustalenia harmonogramu),
12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
13) kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zuż ycia materiałów i weryfikacji kosztów i sprawdzanie faktur,
14) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
15) udział w naradach technicznych,
16) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy,
17) inspektor nadzoru w razie konieczności zabezpieczy nadzór w zakresie stanowiącym cześć inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania , odpowiadając za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie,
18) reprezentowanie interesów Zamawiającego
Usługa objęta niniejszym postępowaniem musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.
Wartość netto prac budowlanych objętych zakresem zamówienia.
a) roboty ogólnobudowlane - 142582,26 zł
b) roboty elektryczne - 110882,34 zł.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 71.52.00.00-9.
2.Wykonawca dokona wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego w terminie uprzednio uzgodnionym telefonicznie. Wykonawca również zdobędzie na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Ponad to na uzasadniona prośbę wykonawcy możliwe jest udostępnienie pełnej dokumentacji budowlanej dla całego budynku SOR SPZOZ w Sanoku.
W celu powyższym proszę nawiązać kontakt z mgr inż Piotr Galik tel. 013 46-56-185, tel. kom. 500 212 345, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05, Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku, ul. 800 Lecia 26, najlepiej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
3. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 238042
Data publikacji: 2009-07-14
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Ulica: ul. 800-lecia 26
Numer domu: 26
Miejscowość: Sanok
Kod pocztowy: 38-500
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 013 4656290
Numer faxu: 013 4656290
Adres strony internetowej: zozsanok.pl
Regon: 37044434500000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej dla zadania : Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Stworzenie bazy lokalowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z salą odpraw i szkoleń ratowników medycznych w ramach projektu pt. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej dla zadania Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Stworzenie bazy lokalowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z salą odpraw i szkoleń ratowników medycznych w ramach projektu pt. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów w następującym zakresie :
1) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawca opisanej w pkt 3 ust 1,
2) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac, jego zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego ,
3) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedza techniczna i postanowieniami umowy opisanej w pkt 3 ust 1,
4) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żadanie dodatkowych badan jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawce certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
5) zadanie usunięcia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
6) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu,
7) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:
a) stwierdzenia gotowości do odbioru,
b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej
8) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji.
9) pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,
10) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usuniecie wad,
11) przedkładanie pisemnych miesięcznych raportów dla Zamawiającego z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem ( w przypadku ustalenia harmonogramu),
12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
13) kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zuż ycia materiałów i weryfikacji kosztów i sprawdzanie faktur,
14) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
15) udział w naradach technicznych,
16) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy,
17) inspektor nadzoru w razie konieczności zabezpieczy nadzór w zakresie stanowiącym cześć inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania , odpowiadając za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie,
18) reprezentowanie interesów Zamawiającego
Usługa objęta niniejszym postępowaniem musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.
Wartość netto prac budowlanych objętych zakresem zamówienia.
a) roboty ogólnobudowlane - 142582,26 zł
b) roboty elektryczne - 110882,34 zł.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 71.52.00.00-9.
2.Wykonawca dokona wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego w terminie uprzednio uzgodnionym telefonicznie. Wykonawca również zdobędzie na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Ponad to na uzasadniona prośbę wykonawcy możliwe jest udostępnienie pełnej dokumentacji budowlanej dla całego budynku SOR SPZOZ w Sanoku.
W celu powyższym proszę nawiązać kontakt z mgr inż Piotr Galik tel. 013 46-56-185, tel. kom. 500 212 345, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05, Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku, ul. 800 Lecia 26, najlepiej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
3. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak
Ilość części: 2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/10/2009
opis_war:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy Pzp, jak tez nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp,
2. Wykonawca musi posiadać uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio w branży elektrycznej i ogólnobudowlanej oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
3) Wykonawca ma zapewnić realizację zamówienia terminie od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do dnia 30.10.2009r.
Sposób oceny: Warunki podane w pkt. 1),2),3), zostaną ocenione metodą 0 -1 tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone do oferty.
inf_osw:
1. Druki, które należy wypełnić i podpisać (wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy), załączyć do oferty:
a)Formularz ofertowy(wzór zawiera zał. Nr 1 do siwz)
b)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór zawiera zał. Nr 2 do siwz)
c)Kwalifikacje i doświadczenie personelu (wzór zawiera zał. Nr 3 do siwz)
2. Oświadczenia oraz dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w odpisach lub kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania firmy):
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilnej), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować spełnianie warunków posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlegania wykluczeniu z postępowania. Przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w pkt. 2 i 3 części XI SIWZ, będzie brany pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje, doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dopuszcza się możliwość składania wspólnych oświadczeń wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzających, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.1)Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy pzp
2.2) wymagane dokumenty na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
c) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami odpowiednio w branży elektrycznej lub ogólnobudowlanej (wzależności od zadania)
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna):
- należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) udzielonego (y-ch) przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub przez wszystkich członków konsorcjum do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia - jeżeli wspólną ofertę składają podmioty prowadzące działalność w formie spółki cywilnej lub powołano konsorcjum dla wykonania zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp). Umocowanie może także wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy spółki cywilnej.
2.3) wymagane dokumenty na potwierdzenie opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania tego warunku.
2.4) wymagane dokumenty na potwierdzenie opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia przez wykonawcę pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Jeżeli ofertę będzie składała osoba niefizyczna należy przedłożyć :
a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Jeżeli w wykazie , o którym mowa powyżej wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, wykonawca przedkłada także pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Do załącznika należy dołączyć (w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii) kserokopie stosownych uprawnień budowlanych osób w branżach objętych przedmiotem zamówienia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
2.5) WYKONAWCA zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 a) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.z 2006 r., Nr 87, poz. 605) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów dnia 16 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. Z 2008 nr 188 poz. 1155) tj. dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Powyższe dokumenty winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zozsanok.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26- POK. NR 15
Data składania wniosków, ofert: 23/07/2009
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Numer części zamówienia: 1
Nazwa:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej
Opis:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej zgodnie z zapisami SIWZ
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czas: D
Data zakończenia: 30/10/2009
Kod kryterium cenowe: A
Numer części zamówienia: 2
Nazwa:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej
Opis:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej zgodnie z zapisami SIWZ
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czas: D
Data zakończenia: 30/10/2009
Kod kryterium cenowe: A
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Podobne przetargi
75314 / 2016-04-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
na zadaniu pn. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SÄ„DU REJONOWEGOW DĘBICY PRZY UL. SÅONECZNEJ 3
14726 / 2014-01-14 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Zespół Szkół Leśnych - Lesko (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadanie: Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku realizowanego w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Greek Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
339564 / 2010-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Kolbuszowski - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów -Mielec.
194669 / 2009-11-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Usług Komunalnych w Załużu - Załuże (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Młodów-Karolówka i Hurcze, realizowana w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
154421 / 2011-06-02 - Uczelnia publiczna
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Åukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej na zadaniach inwestycyjnych z planu Politechniki Rzeszowskiej
306831 / 2010-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Sanocki - Sanok (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2231 R ul. Mickiewicza , nr 2231 R Białogórska, nr 2235 R ul. Traugutta, nr 2235r Sanok Dobra , etap I
168669 / 2012-08-03 - Inny: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami dotyczącymi:
1. Remont budynku leśniczówki nr inw. 160/10 w miejscowości Żubracze.
2. Budowa budynku gospodarczego w miejscu istniejącego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki na działce nr 147/7 w miejscowości Krzywe
134793 / 2012-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka:
Zadanie nr 1 - most przez rzekę Tatyna w miejscowości Borek Stary w km 13+550
Zadanie nr 2 - most przez rzekę Tatyna w miejscowości Brzezówka w km 16+350
163531 / 2013-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna
80965 / 2009-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Kolbuszowski - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Mielec - Stalowa Wola
122559 / 2015-08-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Wykonanie remontu ulic: Sowia - Etap II objętego projektem Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
84339 / 2010-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Remont mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz km 3+275-67+654,
114575 / 2013-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pruchnik - Pruchnik (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości : Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły
19724 / 2011-02-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową, remontem i modernizacją stadionu MOSIR w Mielcu
287842 / 2010-09-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SĄDÓW I PROKURATUR W TARNOBRZEGU PRZY ULICY SIENKIEWICZA 27.
348888 / 2013-08-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Pustków Gmina Dębica.
102505 / 2010-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy remoncie i modernizacji kompleksu sportowego CZUWAJ przy ul. 22-go Stycznia w Przemyślu
48000 / 2010-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Besko - Besko (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami na zadaniu pn:Budowa Domu Kultury w Besku.
26068 / 2011-02-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją inwestycji pn.: Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a droga krajową nr 4
288308 / 2012-08-07 - Inny: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami dotyczącymi:
1. Remont drogi 14 - Krzywe w km 0+000 - km 1+600
2. Remont drogi Habkowce w km 0+000-km 0+400
3. Remont drogi dojazdowej Żubracze w km 0+000-km 0+110 Nr inw. 242/364
495274 / 2012-12-06 - Inny: Gminna Spółka Prawa Handlowego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o. - Krosno (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wewnętrzną instalacją gazową, parkingów oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 2920/4 usytuowanej w Krośnie przy ul. Podchorążych.
330619 / 2011-12-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kolbuszowa - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJÄ„ ZADANIA PN.:
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY ULICY ŚW. BRATA ALBERTA
I TOPOLOWEJ W KOLBUSZOWEJ