34062 / 2011-03-02 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Lidzbark Warmiński (Lidzbark Warmiński)

Oryginalna grzałka 736001 marki Tally Genicom

Cena: 2645.73 PLN

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w projekcie pn.: Budowa infrastruktury terenów przemysłowych w Lidzbarku Warmińskim

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w projekcie pn.:Budowa infrastruktury terenów przemysłowych w Lidzbarku Warmińskim.
2. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:
1) wykonywanie wszelkich działań wynikających z przepisów prawa lub wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, które umożliwią Zamawiającemu prawidłową realizację Projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w sposób zgodny z umową o dofinansowanie, instrukcjami, założeniami programowymi i dyrektywami, w tym m.in.
opracowanie, przygotowanie i terminowe przekazanie w imieniu Zamawiającego do
Instytucji Zarządzającej raportów, sprawozdań, wniosków o płatność i wszelkich innych dokumentów będących wypełnieniem obowiązków nałożonych na Beneficjenta środków unijnych przy realizacji Projektów dofinansowywanych w ramach RPO WiM.
2) reprezentowanie Zamawiającego wobec uczestników procesu inwestycyjnego,
właściwych organów oraz osób trzecich we wszystkich fazach realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
3) współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego w realizacji projektu zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawdzenia zgodności
realizowanego projektu z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
5) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją
projektu oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności,
6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego projektu i przekazanie go do użytkowania,
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez realizatora robót budowlano-montażowych zakresu rzeczowego i finansowego projektu,
8) sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez realizatora
robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania.
9) kontrola postępu prac i robót,
10) weryfikacja kosztorysów inwestorskich, ofertowych, robót dodatkowych i zamiennych pod względem kompletności zawartości i prawidłowości ich wykonania,
11) udział w naradach roboczych (sporządzanie protokołów z narad) na etapie realizacji projektu mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, itp.,
12) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu i Instytucji Zarządzającej
niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania projektu,
13) dokonywanie obiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego,
14) przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
15) obecność podczas kontroli zewnętrznych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu,
16) dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów
przedkładanych przez Wykonawcę lub Wykonawców robót, pod względem zgodności wyceny z warunkami umownymi,
17) sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót - projektu,
18) uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu zrealizowanego projektu do użytkowania,
19) powoływanie i udział w pracach komisji do przeglądów gwarancyjnych dla
zrealizowanego projektu i o ile zajdzie taka potrzeba powoływanie i udział w pracach
komisji do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie, oraz kontrolowanie ich usunięcia w okresie
trwania gwarancji,
20) wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, które są niezbędne do
prawidłowej realizacji projektu.
3. Podstawowe elementy projektu objęte przedmiotem zamówienia:
Przebudowa oraz budowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej dla terenów przemysłowych przy ulicy Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim. W wyniku realizacji projektu powstaną tereny inwestycyjne uzbrojone o powierzchni 21,6662 ha. Projekt obejmuje następujący zakres:
1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
2) Budowa sieci wodociągowej,
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
4) Budowa drogi,
5) Budowa chodników,
6) Budowa ścieżek rowerowych,
7) Wykonanie trawników,
8) Budowa oświetlenia ulicznego,
oraz wykonanie pozostałych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 34062

Data publikacji: 2011-03-02

Nazwa: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Ulica: ul. A. Świętochowskiego 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Lidzbark Warmiński

Kod pocztowy: 11-100

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 7678500

Numer faxu: 089 7672303

Regon: 51074350000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w projekcie pn.: Budowa infrastruktury terenów przemysłowych w Lidzbarku Warmińskim

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w projekcie pn.:Budowa infrastruktury terenów przemysłowych w Lidzbarku Warmińskim.
2. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:
1) wykonywanie wszelkich działań wynikających z przepisów prawa lub wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, które umożliwią Zamawiającemu prawidłową realizację Projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w sposób zgodny z umową o dofinansowanie, instrukcjami, założeniami programowymi i dyrektywami, w tym m.in.
opracowanie, przygotowanie i terminowe przekazanie w imieniu Zamawiającego do
Instytucji Zarządzającej raportów, sprawozdań, wniosków o płatność i wszelkich innych dokumentów będących wypełnieniem obowiązków nałożonych na Beneficjenta środków unijnych przy realizacji Projektów dofinansowywanych w ramach RPO WiM.
2) reprezentowanie Zamawiającego wobec uczestników procesu inwestycyjnego,
właściwych organów oraz osób trzecich we wszystkich fazach realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
3) współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego w realizacji projektu zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawdzenia zgodności
realizowanego projektu z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
5) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją
projektu oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności,
6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego projektu i przekazanie go do użytkowania,
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez realizatora robót budowlano-montażowych zakresu rzeczowego i finansowego projektu,
8) sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez realizatora
robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania.
9) kontrola postępu prac i robót,
10) weryfikacja kosztorysów inwestorskich, ofertowych, robót dodatkowych i zamiennych pod względem kompletności zawartości i prawidłowości ich wykonania,
11) udział w naradach roboczych (sporządzanie protokołów z narad) na etapie realizacji projektu mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, itp.,
12) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu i Instytucji Zarządzającej
niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania projektu,
13) dokonywanie obiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego,
14) przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
15) obecność podczas kontroli zewnętrznych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu,
16) dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów
przedkładanych przez Wykonawcę lub Wykonawców robót, pod względem zgodności wyceny z warunkami umownymi,
17) sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót - projektu,
18) uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu zrealizowanego projektu do użytkowania,
19) powoływanie i udział w pracach komisji do przeglądów gwarancyjnych dla
zrealizowanego projektu i o ile zajdzie taka potrzeba powoływanie i udział w pracach
komisji do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie, oraz kontrolowanie ich usunięcia w okresie
trwania gwarancji,
20) wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, które są niezbędne do
prawidłowej realizacji projektu.
3. Podstawowe elementy projektu objęte przedmiotem zamówienia:
Przebudowa oraz budowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej dla terenów przemysłowych przy ulicy Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim. W wyniku realizacji projektu powstaną tereny inwestycyjne uzbrojone o powierzchni 21,6662 ha. Projekt obejmuje następujący zakres:
1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
2) Budowa sieci wodociągowej,
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
4) Budowa drogi,
5) Budowa chodników,
6) Budowa ścieżek rowerowych,
7) Wykonanie trawników,
8) Budowa oświetlenia ulicznego,
oraz wykonanie pozostałych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2012

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiany w treści umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonane na skutek
zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niezależnych od woli Stron, a w szczególności:
1) okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy w terminie, w tym:
a) zmiana zakresu robót budowlanych objętych usługą, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, może spowodować zmianę terminu realizacji Umowy,
b)wystąpienie przestojów robót budowlanych spowodowanych koniecznością usunięcia uszkodzeń istniejących sieci i urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej lub wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Stron umowy, może spowodować zmianę terminu realizacji Umowy,
c)wystąpienie Siły Wyższej uniemożliwiającej realizację inwestycji może spowodować zmianę terminu realizacji Umowy.
2) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w ramach projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, przykładowo gdy z powodu błędu dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania, ograniczenia lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W takich przypadkach wynagrodzenie Inwestora Zastępczego, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót budowlanych.
2. Zmiana umowy może również nastąpić:
1) W przypadku nie wykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość usług niewykonanych,
2) W przypadku zmiany osób reprezentujących strony.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. A. Świętochowskiego 14, pok.nr 206

Data składania wniosków, ofert: 11/03/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. A. Świętochowskiego 14, pok.nr 11

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach: Osi Priorytetowej 1 - Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.10 - Przygotowanie stref przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Kierownik Zespołu posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, wykształcenie
wyższe lub średnie, doświadczenie w wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie przy realizacji co najmniej 2 zadań inwestycyjnych, każde o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto
(słownie: dwa miliony złotych).
Od Kierownika Zespołu wymagana jest również znajomość programów unijnych, a w szczególności RPOWiM na lata 2007 - 2013 i wytycznych do tego
programu.
b) co najmniej 1 osoba na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczeń, posiadająca wyższe wykształcenie ekonomiczne lub techniczne lub zarządzanie, która rozliczyła co najmniej jedną zakończoną inwestycję.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek

Kody CPV:
715410002 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu w robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie ulic lub dróg lub innych ciągów komunikacyjnych, łącznie z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych).
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Podobne przetargi