Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

439024 / 2009-12-22 - Administracja samorządowa / Gmina Góra Św. Małgorzaty (Góra Św. Małgorzaty)

Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie:

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 100
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 200
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 300
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 400
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 500
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 600
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 700
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 800
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - TŁOCZNIA PPS1.
Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego netto 6.594.664,80 zł., planowany termin zakończenia robót przez wykonawcę - 31.08.2011 r.

Podmiot umowy korzysta z dofinansowania w ramach działania -Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa Nr 00092-6921-UM0501364/09 z dnia 26 listopada 2009 br.), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się musi zgodnie z zasadami określonymi dla tego działania.

2. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego:

I. Na etapie realizacji robót:
1. Ustanowienie inspektora nadzoru, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.
2. Kontrola harmonogramu robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia
i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji zadania.
3. Koordynacja wykonania robót.
4. Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
a także odkrywek.
6. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
7. Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych prac i wbudowanych materiałów zgodnie z normami, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych
i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
8. Monitorowanie dostaw materiałów budowlanych, sprawdzanie, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty i certyfikaty.
9. Ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego.
10. Opiniowanie projektów aneksów do umowy z wykonawcą robót.
11. Przeprowadzanie odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.
12. Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcą robót i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych; omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywanych robót z przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz przepisami normatywnymi; wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji.
13. Organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz listy wad i usterek
z terminem ich usunięcia.
14. Nadzór nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot wynagrodzenia wykonawcy.
15. Przekazanie wykonanego zadania Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej.
16. Pomoc Zamawiającemu w występowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych uczestników procesu inwestycyjnego.
17. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzoną inwestycją.
18. Przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych.
19. Realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.

II. Kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji, a w szczególności:

1. Kontrola prawidłowości wystawianych faktur co do wystąpienia przesłanek do ich wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót bez prawa ich odbioru.
2. Naliczanie kar umownych dla wykonawcy robót i przekazywanie danych Zamawiającemu w celu egzekwowania tych kar.
3. Weryfikacja kosztorysów w zakresie robót zamiennych i dodatkowych oraz zastosowanych nośników cen.
4. Ustalenie podstaw i wysokości obniżenia należności wykonawcy robót z tytułu obniżenia jakości robót.
5. Wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z wykonawcą robót, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.
6. Rozliczenie końcowe wykonanego zadania inwestycyjnego wraz z przygotowaniem druków OT.

III. Wykonawca zobowiązuje się do trzech bytności w tygodniu na budowie które będą potwierdzane przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do umowy) oraz dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego, przybycie w ciągu maksymalnie 2 godzin.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 439024

Data publikacji: 2009-12-22

Nazwa: Gmina Góra Św. Małgorzaty

Ulica: Góra Św. Małgorzaty 44

Numer domu: 44

Miejscowość: Góra Św. Małgorzaty

Kod pocztowy: 99-122

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: (024) 389 24 00

Numer faxu: (024) 389 24 01

Adres strony internetowej: www.goraswmalgorzaty.pl

Regon: 61101565500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie:

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 100
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 200
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 300
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 400
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 500
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 600
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 700
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - kanalizacja ciśnieniowa CIĄG 800
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, - TŁOCZNIA PPS1.
Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego netto 6.594.664,80 zł., planowany termin zakończenia robót przez wykonawcę - 31.08.2011 r.

Podmiot umowy korzysta z dofinansowania w ramach działania -Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa Nr 00092-6921-UM0501364/09 z dnia 26 listopada 2009 br.), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się musi zgodnie z zasadami określonymi dla tego działania.

2. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego:

I. Na etapie realizacji robót:
1. Ustanowienie inspektora nadzoru, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.
2. Kontrola harmonogramu robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia
i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji zadania.
3. Koordynacja wykonania robót.
4. Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
a także odkrywek.
6. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
7. Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych prac i wbudowanych materiałów zgodnie z normami, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych
i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
8. Monitorowanie dostaw materiałów budowlanych, sprawdzanie, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty i certyfikaty.
9. Ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego.
10. Opiniowanie projektów aneksów do umowy z wykonawcą robót.
11. Przeprowadzanie odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.
12. Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcą robót i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych; omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywanych robót z przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz przepisami normatywnymi; wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji.
13. Organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz listy wad i usterek
z terminem ich usunięcia.
14. Nadzór nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot wynagrodzenia wykonawcy.
15. Przekazanie wykonanego zadania Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej.
16. Pomoc Zamawiającemu w występowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych uczestników procesu inwestycyjnego.
17. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzoną inwestycją.
18. Przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych.
19. Realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.

II. Kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji, a w szczególności:

1. Kontrola prawidłowości wystawianych faktur co do wystąpienia przesłanek do ich wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót bez prawa ich odbioru.
2. Naliczanie kar umownych dla wykonawcy robót i przekazywanie danych Zamawiającemu w celu egzekwowania tych kar.
3. Weryfikacja kosztorysów w zakresie robót zamiennych i dodatkowych oraz zastosowanych nośników cen.
4. Ustalenie podstaw i wysokości obniżenia należności wykonawcy robót z tytułu obniżenia jakości robót.
5. Wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z wykonawcą robót, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.
6. Rozliczenie końcowe wykonanego zadania inwestycyjnego wraz z przygotowaniem druków OT.

III. Wykonawca zobowiązuje się do trzech bytności w tygodniu na budowie które będą potwierdzane przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do umowy) oraz dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego, przybycie w ciągu maksymalnie 2 godzin.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
716300003 (Usługi kontroli i nadzoru technicznego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/10/2011

Informacja na temat wadium:
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł).

opis_war:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum jedną usługę w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego lub Nadzoru Inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej o wartości usługi minimum 30.000,- zł
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe jako Inspektor Nadzoru z uprawnieniami budowlanymi w specjalności: sieci i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wpisanych na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000 PLN.

2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg. załącznika nr 3
b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego
na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił, stosując formułę -spełnia - nie spełnia.

inf_osw:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy - druk załącznika nr 2,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI ppkt.2) a),
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - wg załącznika
nr 4;
d) wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 5.
e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.: kserokopie uprawnień budowlanych w wymaganych specjalnościach oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń członka Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
f) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:
a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg. załącznika nr 3
b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wy¬stępujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym warunek wskazany w pkt. VI. ppkt. 1 lit. b) - spełnił minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie, pozostałe warunki wskazane w pkt. VI ppkt.1 - mogą być spełnione łącznie natomiast warunek wskazany w pkt. VI ppkt. 2 - musi spełnić każdy z wykonawców występujący wspólnie.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. VII ppkt.1 lit. b) oraz ppkt.2 lit.), b), c), SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.goraswmalgorzaty.bipst.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, 99-122 Góra św. Małgorzaty 44,

Data składania wniosków, ofert: 30/12/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 08:30

Miejsce składania:
Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty, 99-122 Góra św. Małgorzaty 44, pokój nr 7 - sekretariat,

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi

72529 / 2011-03-03 - Uczelnia publiczna

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny - Łódź (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru przy realizacji projektu pn FABRYKA INŻYNIERÓW XXI WIEKU - budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno - laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej UMOWA nr. UDA-POIS.13.01-053/08-00

83960 / 2014-03-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przedsięwzięciu polegającym na realizacji, w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią wraz z przebudową linii 110 kV relacji Łąkowa - EC2 (Retkinia) przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi

180004 / 2013-05-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sadkowice - Sadkowice (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna Etap I cz.1 i Etap II

249846 / 2013-06-28 - Inny: ZarzÄ…dzanie drogami krajowymi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia Zarządzanie kontraktem p.n.: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Wrocław (A1), odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła - węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót, polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją: 1. robót związanych z udrożnieniem rowów melioracyjnych znajdujących się poza pasem odc.5 drogi ekspresowej S8 2. przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi S8 do działki o nr ewid

51530 / 2009-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki - Aleksandrów Łódzki (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Bielańskiej w Aleksandrowie Łódzkim

225514 / 2012-06-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki - Aleksandrów Łódzki (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem rozbudowy oraz remontu Szkoły Podstawowej w Rąbieniu

277260 / 2009-08-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego - Kutno (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II. Przebudowa drogi gminnej nr 102260E Budy Stare - Suchodębie i nr 102270E przez wieś Suchodębie gmina Łanięta

155497 / 2010-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Skierniewice - Skierniewice (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705

98214 / 2009-04-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Skierniewice - Skierniewice (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, których realizacja przewidywana jest w 2009r

105372 / 2014-03-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym (operacji) pn.: Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 - 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki

388692 / 2009-11-09 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. - Brzeziny (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
INŻYNIER KONTRAKTU dla Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny.

302062 / 2011-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich - Łódź (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Inżyniera Kontraktu) w ramach projektu p.n. Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

190002 / 2009-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku węzeł Wartkowice - Łęczyca w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m.Piątek - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu i zapewnienie nadzoru inwestorskiego

11124 / 2012-01-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" - Łódź (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN Nowe Miasto

20498 / 2009-02-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Łęczyca - Łęczyca (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: pn. Wykonanie budowy budynku sanitarno szatniowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Łęczycy

241935 / 2010-09-06 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o. - Bełchatów (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 06 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze Centrum oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody.realizowanego w ramach projektu pn. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

278644 / 2011-09-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zelów - Zelów (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie w Gminie Zelów.

344172 / 2013-08-27 - Inny: ZarzÄ…dzanie drogami krajowymi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem drogi krajowej nr 8 z podziałem na zadania: Zadanie 1-Nadzór inwestorski nad remontem drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczerców -Kluki od km 287+200 do km 294+300 Zadanie 2-Nadzór inwestorski nad remontem drogi krajowej nr 8 na odcinku Dobrzelów -Mzurki początek km globalny 307+610 - długość 7730 m(lokalnie od km 000+000 do km 007+730) Zadanie 3-Nadzór inwestorski nad remontem drogi krajowej nr 8 w m. Bełchatów ul. Włókniarzy od km 302+800 do km 303+660-długość 860 m.