237810 / 2011-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Annopol (Annopol)

Oryginalny tusz CN630A (HP 772) Żółty marki Hewlett Packard

Cena: 627.30 PLN

Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 roku.

Opis zamówienia

Zad. 1 Remont drogi gminnej Nr 108552L od km 0+680 do km 0+950 w miejscowości Kopiec uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Zad. 2 Remont drogi gminnej na działkach o numerach ewid. 1187 i 1122 od km 0+000 od km 1+000 w miejscowości Janiszów uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Zad. 3 Remont drogi gminnej na działce o numerze ewid. 1891 od km 0+000 do km 0+450 w miejscowości Borów uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 237810

Data publikacji: 2011-08-09

Nazwa: Gmina Annopol

Ulica: Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Annopol

Kod pocztowy: 23-235

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 15 8613063

Numer faxu: 15 8613061

Adres strony internetowej: www.annopol.eurzad.eu

Regon: 83040962000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 roku.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Zad. 1 Remont drogi gminnej Nr 108552L od km 0+680 do km 0+950 w miejscowości Kopiec uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Zad. 2 Remont drogi gminnej na działkach o numerach ewid. 1187 i 1122 od km 0+000 od km 1+000 w miejscowości Janiszów uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Zad. 3 Remont drogi gminnej na działce o numerze ewid. 1891 od km 0+000 do km 0+450 w miejscowości Borów uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 3

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie powinien wykonać co najmniej jedną robotę budowlaną (robota budowlana z zakresu drogownictwa wykonana w technologii tożsamej z opisanym przedmiotem zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca powinien przedłożyć wykaz robót budowlanych.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunku, zgodnie z którym Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien przedłożyć polisę ubezpieczeniową.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kody CPV:
452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Terminy wykonania:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2011 roku.
2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,
d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.lublin.pl/annopol/

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1
23-235 Annopol
pokój nr 12A

Data składania wniosków, ofert: 23/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1
23-235 Annopol
pokój nr 2 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Remont drogi gminnej Nr 108552L od km 0+680 do km 0+950 w miejscowości Kopiec uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Opis:
Remont drogi gminnej Nr 108552L od km 0+680 do km 0+950 w miejscowości Kopiec uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Kody CPV:
452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2011

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Remont drogi gminnej na działkach o numerach ewid. 1187 i 1122 od km 0+000 od km 1+000 w miejscowości Janiszów uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Opis:
Remont drogi gminnej na działkach o numerach ewid. 1187 i 1122 od km 0+000 od km 1+000 w miejscowości Janiszów uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Kody CPV:
452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2011

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 3

Nazwa:
Remont drogi gminnej na działce o numerze ewid. 1891 od km 0+000 do km 0+450 w miejscowości Borów uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Opis:
Remont drogi gminnej na działce o numerze ewid. 1891 od km 0+000 do km 0+450 w miejscowości Borów uszkodzonej przez powódź w 2010 roku.

Kody CPV:
452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2011

Kod kryterium cenowe: A

Podobne przetargi