233563 / 2014-11-06 - / Gmina Miejska Rumia (Rumia)

Oryginalny toner TK12 >TK04 Czarny (2 sztuki) marki Toshiba

Cena: 40.90 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-10-24 pod pozycją 225515. Zobacz ogłoszenie 225515 / 2014-10-24 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 233563

Data publikacji: 2014-11-06

Nazwa: Gmina Miejska Rumia

Ulica: ul. Sobieskiego 7/204

Numer domu: 7

nr_miesz: 204

Miejscowość: Rumia

Kod pocztowy: 84-230

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 6719410

Numer faxu: 058 6796517

Adres strony internetowej: www.miasto.rumia.pl

Regon: 00052525700000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 225515

Data wydania biuletynu: 2014-10-24

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: III.6)

Przed wprowadzeniem zmainy:
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1; 2) na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej należy do oferty załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie wycenionych przedmiarów, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji powykonawczej sieci wodociągowej w 2 egz., pomiarów geodezyjnych, niezbędnych badań i sprawdzeń; 3) Wykonawca, który zaproponuje zastosowanie innych równoważnych urządzeń i materiałów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów (np. karty produktów) dla zaproponowanych urządzeń i materiałów, potwierdzających że ich parametry są nie gorsze od parametrów urządzeń i materiałów opisanych w projekcie; 4) wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi na pozostałe roboty uproszczony kosztorys ofertowy z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu, transportu i robocizny oraz narzutów.

Po wprowadzeniu zmiany:
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1;
2) na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej należy do oferty załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie wycenionych przedmiarów, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji powykonawczej sieci wodociągowej i sanitarnej w 2 egz., pomiarów geodezyjnych, niezbędnych badań i sprawdzeń;
3) Wykonawca, który zaproponuje zastosowanie innych równoważnych urządzeń i materiałów
w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do załączenia
do oferty dokumentów (np. karty produktów) dla zaproponowanych urządzeń i materiałów,
potwierdzających że ich parametry są nie gorsze od parametrów urządzeń i materiałów
opisanych w projekcie;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający możliwości finansowe
zamawiającego, o których mowa w projekcie umowy
5) wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi na pozostałe roboty
uproszczony kosztorys ofertowy z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu,
transportu i robocizny oraz narzutów.

Miejsce składania: IV.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywanie jakichkolwiek robót przez okres co najmniej dwóch tygodni, 3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, 5) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych, 6) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, 7) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, ekshumacje zwłok, itp., pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz 9) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 3. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4. Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie umowy § 5 ust. 7 i 18-21, § 16, § 17.

Po wprowadzeniu zmiany:
Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy, określonego Rozdziale II ust. 1,
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót,
2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie
wykonywanie jakichkolwiek robót przez okres co najmniej dwóch tygodni,
3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej,
4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej,
5) w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
6) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów,
7) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne, ekshumacje zwłok, itp.,
pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
9) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego,
oraz
10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,
11) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 2
pkt 24.
Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót
zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających
łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia.
Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie umowy § 5 ust. 7, 10 i 17-20 § 16, § 17.

Podobne przetargi