267684 / 2012-07-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Kielce)

Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Opis zamówienia

Zaprojektowanie i budowa systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach mająca na celu zrealizowanie systemu zarządzania, kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami:
- Systemem wentylacji
- Systemem klimatyzacji
- Kotłownią gazową
- Wizualizacją sygnalizacji alarmu pożaru SAP - centrala P.POŻ. ESSER 8000C/M wraz urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi
- Monitoringiem układu SZR - samoczynnego załączania rezerwy i kontrolą stanów zasilania poszczególnych stron
- Monitoringiem parametrów i wartości sieci elektrycznej
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie realizowana w oparciu (PFU) o program funkcjonalno-użytkowy, w którym jest opis wymagań mających na celu zaprojektowanie oraz wykonanie systemu BMS w zakresie kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami wraz z ustaleniem planowanych kosztów poprzez sporządzenie:
dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze i powykonawcze;
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych
wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań
Dane techniczne obiektu
- powierzchnia zabudowy - 1 526,32 m2
- powierzchnia użytkowa - 4 156,78 m2
- powierzchnia całkowita - 5 297,91 m2
- kubatura: - 19 245,00m3

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 267684

Data publikacji: 2012-07-24

Nazwa: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Ulica: ul. Prosta 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-366

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3405440, 3405441, 3405371

Numer faxu: 041 3405361

Adres strony internetowej: www.kielce.wsa.gov.pl

Regon: 26000699800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Zaprojektowanie i budowa systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach mająca na celu zrealizowanie systemu zarządzania, kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami:
- Systemem wentylacji
- Systemem klimatyzacji
- Kotłownią gazową
- Wizualizacją sygnalizacji alarmu pożaru SAP - centrala P.POŻ. ESSER 8000C/M wraz urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi
- Monitoringiem układu SZR - samoczynnego załączania rezerwy i kontrolą stanów zasilania poszczególnych stron
- Monitoringiem parametrów i wartości sieci elektrycznej
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie realizowana w oparciu (PFU) o program funkcjonalno-użytkowy, w którym jest opis wymagań mających na celu zaprojektowanie oraz wykonanie systemu BMS w zakresie kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami wraz z ustaleniem planowanych kosztów poprzez sporządzenie:
dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze i powykonawcze;
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych
wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań
Dane techniczne obiektu
- powierzchnia zabudowy - 1 526,32 m2
- powierzchnia użytkowa - 4 156,78 m2
- powierzchnia całkowita - 5 297,91 m2
- kubatura: - 19 245,00m3

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2012

Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 12 000,00 PLN ( dwanaście tysięcy złotych ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj związaną z wykonaniem projektu i montażu zintegrowanego systemu BMS o wartości minimum 400 000.00 zł brutto. lub wykonania oddzielnie projektu na wykonanie zintegrowanego systemu BMS i jego montażu o sumarycznej wartości minimum 400 000.00 zł brutto pod warunkiem, że projekt i montaż dotyczy tego samego obiektu budowlanego. Do pozycji wykazu muszą być załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień.
Uwaga; w przypadku potwierdzenia spełnienia warunku przez wykazanie się rozdzielonymi pracami projektowymi od montażu należy pamiętać, że usługami projektowymi można wykazać się jeżeli były wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami;
- Jeden Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- Jeden projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Do potwierdzenia spełnienia warunku można wykazać jedną osobę jeżeli samodzielnie spełnia opisany warunek.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Sytuacja ekonomiczna:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć ;
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający posiadanie minimum 400 000,00- PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy: zgodnie z zapisami SIWZ

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kielce.wsa.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10, 25-366 Kielce.
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00,

Data składania wniosków, ofert: 08/08/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10, 25-366 Kielce.
Biuro Podawcze pok. Nr 103

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
453111001 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453157005 (Instalowanie stacji rozdzielczych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453171003 (Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453173005 (Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)

Podobne przetargi