114746 / 2011-05-16 - Administracja samorządowa / Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Kraków)

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski, woj. małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+000-11+540, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120, 11+000-11+400, 19+530-20+870 w msc. Popędzyna, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków - Etap II w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn:
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski, woj. małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+000-11+540, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120, 11+000-11+400, 19+530-20+870 w msc. Popędzyna, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków - Etap II w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120
Roboty budowlane obejmują:
a) w km 8+200 - 9+500, 10+120 - 10+600, 11+540 - 14+000, 16+650 - 16+850, 18+860 - 19+500 likwidacja przesięków przez korpus wału i w stopie wału oraz wybić w terenie chronionym, remont istniejących dróg powodziowych, wyrównanie korony wału,
b) wykonanie drogi powodziowej z płyt betonowych typu JOMB (dwa pasy jezdne) po stronie odpowietrznej w km 9+100 - 10+120 tj. na długości 1020 m wraz z wjazdami na koronę wału na istniejących rampach wałowych.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
a) opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie robót zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
b) dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę
c) dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, obejmującej zakres zgodny z par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
d) opinii geologicznej dotyczącej oceny korpusu wału i podłoża w miejscu przesięków,
e) dokumentacji geodezyjnej w sprawie wydzielenia działki pod drogę powodziową,
f) uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami,
g) opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
h) sporządzenia przedmiaru robót,
i) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
j) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego potoku,
k) przekazania kopii dokumentacji w formie elektronicznej,
l) realizacja robót w oparciu o uzgodnioną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową,
m) prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiarów,
n) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia przy współpracy z inspektorem nadzoru operatu powykonawczego,
o) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
p) przekazania zrealizowanego obiektu administratorowi obwałowania,
q) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inwentaryzacji fotograficznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno użytkowy opracowany przez inż. Anna Korpała MZMiUW Rejon Nadzoru Urządzeń w Brzesku

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 114746

Data publikacji: 2011-05-16

Nazwa:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Szlak 73

Numer domu: 73

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-153

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6344033

Numer faxu: 012 6188010

Adres strony internetowej: www.mzmiuw.krakow.pl

Regon: 00057754400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski, woj. małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+000-11+540, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120, 11+000-11+400, 19+530-20+870 w msc. Popędzyna, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków - Etap II w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn:
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski, woj. małopolskie - Prawy wał Wisły - usuwanie szkód powodziowych w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+000-11+540, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120, 11+000-11+400, 19+530-20+870 w msc. Popędzyna, Kopacze Wielkie, Górka, Dąbrówka Morska, Barczków - Etap II w km 8+200-9+500, 10+120-10+600, 11+540-14+000, 18+860-19+500, 16+650-16+850, 9+100-10+120
Roboty budowlane obejmują:
a) w km 8+200 - 9+500, 10+120 - 10+600, 11+540 - 14+000, 16+650 - 16+850, 18+860 - 19+500 likwidacja przesięków przez korpus wału i w stopie wału oraz wybić w terenie chronionym, remont istniejących dróg powodziowych, wyrównanie korony wału,
b) wykonanie drogi powodziowej z płyt betonowych typu JOMB (dwa pasy jezdne) po stronie odpowietrznej w km 9+100 - 10+120 tj. na długości 1020 m wraz z wjazdami na koronę wału na istniejących rampach wałowych.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
a) opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie robót zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
b) dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę
c) dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, obejmującej zakres zgodny z par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
d) opinii geologicznej dotyczącej oceny korpusu wału i podłoża w miejscu przesięków,
e) dokumentacji geodezyjnej w sprawie wydzielenia działki pod drogę powodziową,
f) uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami,
g) opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
h) sporządzenia przedmiaru robót,
i) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
j) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego potoku,
k) przekazania kopii dokumentacji w formie elektronicznej,
l) realizacja robót w oparciu o uzgodnioną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową,
m) prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiarów,
n) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia przy współpracy z inspektorem nadzoru operatu powykonawczego,
o) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
p) przekazania zrealizowanego obiektu administratorowi obwałowania,
q) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inwentaryzacji fotograficznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno użytkowy opracowany przez inż. Anna Korpała MZMiUW Rejon Nadzoru Urządzeń w Brzesku

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2012

Informacja na temat wadium:
1.1 Wadium wysokości 150 000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium winno być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: KREDYT BANK PBI S.A. II O / KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Krakowie ul. Szlak 73 sekretariat ( I piętro ).
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
- być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
-zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy.
- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązania gwaranta (poręczyciela) z tytułów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań określonych w art. 46 ust.4a i /lub ust. 5 Ustawy każdego z tych wykonawców
- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną wraz z projektem w zakresie budowy, odbudowy lub remontu obwałowań przeciwpowodziowych ( wartość 1 roboty budowlanej wraz z projektem nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł słownie: dwa miliony 00/100 ). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY i wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do siwz - WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia w szczególności:
- specjalistycznym sprzętem do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej metodą WIPS lub DSM. Sprzęt ten powinien posiadać komputerowy system rejestracji umożliwiający bieżącą kontrolę parametrów wykonawstwa oraz archiwizowania informacji na głębokość. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY i wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz - WYKAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), tj:
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno - budowlanej w specjalizacji obiekty budowlane melioracji lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
osobę na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej i specjalizacji techniczno - budowlanej do projektowania w zakresie: obiektów budowlanych melioracji wodnych lub śródlądowych budowli hydrotechnicznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY i wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia budowlane. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz - WYKAZ OSÓB

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum stanowiącą wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY i na podstawie opłaconej polisy Wykonawcy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 wraz z załącznikiem nr 1 do umowy Harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik ten będzie wypełniony przed podpisaniem umowy) 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku podpisania oferty przez inną osobę-y niż wymienione w odpisie z właściwego rejestru. 5. Dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w trakcie realizacji zamówienia, dotyczące Wykonawcy;
b) zmiany kont bankowych,
c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych;
d) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku od towarów i usług ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikająca z umowy cena netto pozostała niezmieniona.
f) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1
g) zmian technicznych i technologicznych (roboty zamienne)
h) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
i) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram.
j) zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - dopuszcza się możliwość wprowadzania innych, nieistotnych, zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w przypadku:
a). konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, których wykonanie rzutuje na termin wykonania zamówienia podstawowego
b). zdarzeń losowych tj. podtopienia terenu robót, spowodowanego powodzią lub intensywnymi opadami deszczu tylko jeśli uniemożliwia to prowadzenie robót.
c). zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram.
d). konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, pokój 37

Data składania wniosków, ofert: 31/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, Sekretariat I piętro (pokój nr 10)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Podobne przetargi