83852 / 2015-04-14 - Podmiot prawa publicznego / Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie (Olsztyn)
Nadzór inwestorski w 2015 r. w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami i remontami na mieniu Zasobu WRSP prowadzonymi przez ANR OT w Olsztynie w 2015 r. w branżach:
a) budowlanej,
b) sanitarno-technicznej,
c) elektrycznej ze znajomością automatyki,
d) drogowej.
2. Szczegółowy zakres robót określa wyciąg z planu inwestycji i remontów mienia zasobu na rok 2015 r., który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 83852
Data publikacji: 2015-04-14
Nazwa:
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Ulica: ul. Głowackiego 6
Numer domu: 6
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-448
Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie
Numer telefonu: 89 5248800
Numer faxu: 89 5248802
Adres strony internetowej: www.anr.gov.pl
Regon: 01034470800704
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski w 2015 r. w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami i remontami na mieniu Zasobu WRSP prowadzonymi przez ANR OT w Olsztynie w 2015 r. w branżach:
a) budowlanej,
b) sanitarno-technicznej,
c) elektrycznej ze znajomością automatyki,
d) drogowej.
2. Szczegółowy zakres robót określa wyciąg z planu inwestycji i remontów mienia zasobu na rok 2015 r., który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/12/2015
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości:
8 900 zł (osiem tysięcy dziewięćset złotych);
W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej za wadium złożone w terminie zostanie uznane obciążenie wpłatą konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Olsztyn Nr 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych ,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywał będzie na wskazanym rachunku bankowym.
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium będzie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty założonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ).
Wiedza i doświadczenie:
Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże, że wykonał co najmniej po jednej usłudze nadzoru inwestorskiego nad budową, modernizacją lub remontem:
a) oczyszczalni ścieków,
b) hydroforni,
c) sieci wodociągowej,
d) sieci kanalizacyjnej,
e) drogi,
f) budynku mieszkalnego,
g) lokalu mieszkalnego.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu robót (załącznik Nr 5 do SIWZ).
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN Wykonawca musi dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień umieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ).
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca winien dysponować osobami, które pełnić będą niżej wymienione funkcje:
a) Inspektor robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży budowlano - konstrukcyjnej bez ograniczeń oraz do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych, jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) Inspektor robót sanitarnych - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
c) Inspektor robót elektrycznych -uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń, jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
d) Inspektor robót drogowych - uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń, jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
Posiadane przez w/w inspektorów nadzoru uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 , poz. 1278;).
Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek .
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu osób oraz oświadczenia (Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ).
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ).
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 90
Nazwa kryterium 2:
Czas reakcji na wezwanie zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki
Znaczenie kryterium 2: 10
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
ANR OT Olsztyn, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn - opłata za wersje papierową 20 zł + koszty przesyłki
Data składania wniosków, ofert: 22/04/2015
Godzina składania wniosków, ofert: 08:30
Miejsce składania:
Agencja Nieruchomości Rolnych OT 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6, pok. nr 103 (I piętro), codziennie w dni pracy Agencji w godz. 8,00-15,00.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
68115 / 2010-03-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Lubawa - Lubawa (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kierownik projektu dla zadania pn. Rewitalizacja centrum - Starego Rynku Miasta Lubawa
143112 / 2009-05-12 - Inny: Jednostka organizacyjna samorzÄ…du terytorialnego.
Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu - Pisz (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) - Marcinowa Wola
- Cierzpięty-Orzysz Etap I - od km 11+036,96 do km 20+850,00 odcinek Cierzpięty - Orzysz
99408 / 2011-05-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åukta - Åukta (warmiÅ„sko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PeÅ‚nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Domu Kultury w miejscowoÅ›ci Åukta.
206379 / 2012-09-27 - Podmiot prawa publicznego
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania -przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lipowina, gmina Braniewo, woj. warmińsko - mazurskie
274485 / 2012-12-31 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad wykonaniem robót budowlanych określonych jako rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap IIIH, stanowiące zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego obejmującego pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją
zadania polegającego na rozbudowie Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap IIIF
23216 / 2011-02-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gołdap - Gołdap (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
II etap - rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi
w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap
191614 / 2010-07-01 - Podmiot prawa publicznego
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Inżynier Kontraktu dla kontraktu na roboty Budowa i wymiana sieci wodociągowej w Elblągu - Etap II
66826 / 2011-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Orneta - Orneta (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Ornecka Starówka - Zintegrowany Projekt Rewitalizacji Społeczno-Urbanistycznej Historycznego Centrum Ornety
277164 / 2009-08-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z przebudową mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską, w km 41+115 drogi wojewódzkiej Nr 513 Pasłęk-Orneta - Lidzbark Warmiński, k/m Krosno
348618 / 2010-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z przebudową przepustów drogowych k/msc. UZDOWO
w km 30+878, 32+573 oraz 36+712 drogi Nr 542
370722 / 2014-11-10 - Podmiot prawa publicznego
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem - budową oczyszczalni ścieków i przebudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białczyn, gm. Pieniężno, woj. warmińsko - mazurskie
16671 / 2013-01-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Iława - Iława (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pn. Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i Dobrawy w Iławie. Postępowanie znak OO.271.2.2013
393492 / 2013-09-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gołdap - Gołdap (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zadumy w Gołdapi - etap II.
50959 / 2013-04-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Pasłęku - Pasłęk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji kompleksowego inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. >Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka, Rzędy, Kupin<
190257 / 2010-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Iława - Iława (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Postępowanie znak OO-341/20/2010
1608 / 2014-01-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika