21480 / 2012-01-23 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Prokuratura Okręgowa w Warszawie (Warszawa)
Remont serwerowni w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie - budynek Sadu Rejonowego w Piasecznie, ul. Kościuszki 14
Opis zamówienia
Remont serwerowni w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie - budynek Sadu Rejonowego w Piasecznie, ul. Kościuszki 14. Zakres robót obejmuje:
I
1. Instalację okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet (lub równoważną) , zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych, VOIP.
2. Budowę Punków Dystrybucyjnych
3. Budowę Głównej Przełącznicy Telefonicznej
4. Montaż modułów RJ45 w gniazdach przyłączeniowych użytkowników
5. Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania poziomego teletechnicznego
6. Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania szkieletowego i miedzianego telefonicznego
7. Instalacji zasilającej dedykowanej 230V w pomieszczeniu serwerowni
8. Doprowadzenia instalacji zasilania gwarantowanego
9. Instalacji uziemiającej
10. Systemu tras kablowych do rozprowadzenia okablowania
II. Instalacji i wentylacji mechanicznej i chłodniczej
1. Montaż klimatyzatorów - jednostek wewnętrznych
2. Montaż instalacji odprowadzenia skroplin
3. Montaż akcesoriów wentylacyjnych i klap ppoż.
4. Montaż jednostek chłodniczych typu split
5. Montaż okablowania elektrycznego
6. Prace dodatkowe zgodnie z wytycznymi branżowymi
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 21480
Data publikacji: 2012-01-23
Nazwa: Prokuratura Okręgowa w Warszawie
Ulica: ul. Chocimska 28
Numer domu: 28
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-791
Województwo / kraj: mazowieckie
Numer telefonu: 022 2173127, 2173129
Numer faxu: 022 2173128
Adres strony internetowej: www.warszawa.po.gov.pl
Regon: 00000024700000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont serwerowni w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie - budynek Sadu Rejonowego w Piasecznie, ul. Kościuszki 14
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Remont serwerowni w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie - budynek Sadu Rejonowego w Piasecznie, ul. Kościuszki 14. Zakres robót obejmuje:
I
1. Instalację okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet (lub równoważną) , zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych, VOIP.
2. Budowę Punków Dystrybucyjnych
3. Budowę Głównej Przełącznicy Telefonicznej
4. Montaż modułów RJ45 w gniazdach przyłączeniowych użytkowników
5. Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania poziomego teletechnicznego
6. Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania szkieletowego i miedzianego telefonicznego
7. Instalacji zasilającej dedykowanej 230V w pomieszczeniu serwerowni
8. Doprowadzenia instalacji zasilania gwarantowanego
9. Instalacji uziemiającej
10. Systemu tras kablowych do rozprowadzenia okablowania
II. Instalacji i wentylacji mechanicznej i chłodniczej
1. Montaż klimatyzatorów - jednostek wewnętrznych
2. Montaż instalacji odprowadzenia skroplin
3. Montaż akcesoriów wentylacyjnych i klap ppoż.
4. Montaż jednostek chłodniczych typu split
5. Montaż okablowania elektrycznego
6. Prace dodatkowe zgodnie z wytycznymi branżowymi
Kody CPV:
454421008 (Roboty malarskie)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454321115 (Kładzenie wykładzin elastycznych)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454211500 (Instalowanie stolarki niemetalowej)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453312101 (Instalowanie wentylacji)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453312307 (Instalowanie urządzeń chłodzących)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453156004 (Instalacje niskiego napięcia)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453173005 (Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych)
Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
453142003 (Instalowanie linii telefonicznych)
Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
453143004 (Instalowanie infrastruktury okablowania)
Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
453122009 (Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
Czas: O
Okres w miesiącach: 2
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące zł.
3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a. w pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. w gwarancjach bankowych,
d. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
Wiedza i doświadczenie:
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę odpowiednim doświadczeniem w zakresie realizacji robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
uszczegółowienie - wymagane jest by wykonawca udokumentował, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie 2 roboty na co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, polegające na wykonaniu porównywalnego zakresu robót.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczenia.
Potencjał techniczny:
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
W zakresie posiadanych osób wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował przy wykonywaniu niniejszego zamówienia co najmniej niżej wymienionymi osobami:
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.
Sytuacja ekonomiczna:
wymagane jest od wykonawcy:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych)
Do polisy OC należy załączyć ogólne warunki ubezpieczenia oraz dowód jej opłacenia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentow i oświadczenia.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki takiej zmiany to m.in.
Nieterminowe przekazanie terenu budowy,
Braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,
Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne,
Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót,
Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne,
Epidemie,
Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw,
Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,
Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub zmian technologii,
Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia,
Zmiana wymiarów, położenia lub wysokości części robót,
Rezygnacja z części robót,
Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego,
Zmiany podwykonawców,
Zmiany terminów,
po zaistnieniu okoliczności skutkujących podjęciem decyzji w zakresie powyższych zmian udokumentowanych w sposób pisemny.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.warszawa.po.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28 pok. nr 129
Data składania wniosków, ofert: 14/02/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 11:30
Miejsce składania:
Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28 Dziennik Podawczy
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
167860 / 2009-05-26 - Inny: Organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego
Ochotnicza Straż Pożarna w Starejwsi - Węgrów (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Remont remizy OSP w Starejwsi wraz z zagospodarowaniem terenu
270704 / 2014-08-13 - Podmiot prawa publicznego
Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Malowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Godebskiego 10 w Gdyni
361570 / 2010-11-08 - Inny: Służba Specjalna
Centralne Biuro Antykorupcyjne - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW W OBIEKCIE PRZY AL. UJAZDOWSKICH 9 W WARSZAWIE
263310 / 2014-08-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Roboty budowlano-malarskie w Pawilonie nr I, V, VIII, XII Szpitala Wolskiego
215976 / 2012-06-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Roboty remontowo-malarskie w Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1 w Warszawie
448696 / 2013-11-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
roboty remontowe toalet połączone z wymianą instalacji wodnej, kanalizacji, modernizacja wentylacji oraz remont dwóch pokoi biurowych w siedzibie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82
247349 / 2012-11-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Roboty remontowe w Sali rozpraw nr A i portierni przy ul. 1 Maja 4a
w PÅ‚ocku
389646 / 2013-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót malarskich oraz glazurniczych w rozbudowywanym Przedszkolu nr 216 i Gimnazjum nr 83 przy ul. Andriollego 1 w Warszawie
247547 / 2008-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Konstancin-Jeziorna (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynków Urzędu Gminy
w zakresie robót: malarskich, tynkarskich, wykończeniowych i dekarskich.
164965 / 2014-07-30 - Podmiot prawa publicznego
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
ZRB K: Wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach budynku nr 9 w JW. 1245 Wrocław-Leśnica
356742 / 2009-10-13 - Administracja rzÄ…dowa centralna
UrzÄ…d Komitetu Integracji Europejskiej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Prace remontowe pomieszczeń Centrum Informacji Europejskiej przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, Nr sprawy BAF/24-393/2009
446076 / 2009-12-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta i Gminy - Lipsko (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku
147670 / 2012-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Roboty remontowo-malarskie w Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1 w Warszawie
90373 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Roboty remontowo budowlane pomieszczeń budynków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w Warszawie, Siedlcach i Ciechanowie.
369472 / 2014-11-07 - Uczelnia publiczna
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Remont pomieszczeń studenckich W Akademiku Męskim i Akademiku Rotacyjnym
32778 / 2014-01-29 - Uczelnia publiczna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót remontowych w budynkach Jodełka, Belwederek oraz Dom pod Bukiem w ZDS -6 w Rogowie.
375852 / 2011-11-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Szydłowcu - Szydłowiec (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wymiana wykładziny PCV, malowanie pomieszczeń, malowanie parapetów w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu, PI.M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.
87742 / 2011-04-21 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy i Miasta w Mogielnicy - Mogielnica (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie docieplenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dziarnowie
267981 / 2011-10-12 - Uczelnia publiczna
Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 55
NA ZAPLECZE NAUKOWO - BADAWCZE - KONTYNUACJA I ETAPU
81120 / 2011-04-18 - Inny: Placówka naukowo badawcza
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Malowanie pomieszczeń w budynku MiIZ przy ul. Wilczej 64 w Warszawie
294272 / 2014-09-04 - Podmiot prawa publicznego
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
ZRB K: Wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach budynku nr 9 w JW 1245 Wrocław-Leśnica
7995 / 2016-01-21 - Inny: państwowa instytucja kultury
Muzeum Narodowe w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Malowanie powierzchni w Muzeum Narodowym w Warszawie i jego oddziałach.
485302 / 2013-11-26 - Podmiot prawa publicznego
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
KZB Gniezno: Wykonanie robót gładzi gipsowych i robót malarskich w remontowanym budynku nr 37 w kompleksie wojskowym 2617 w Sieradzu
539468 / 2013-12-30 - Uczelnia publiczna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Malowanie korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń biurowych na parterze i technicznych w piwnicach oraz dodatkowe prace remontowe na korytarzach i w łazienkach segmentów mieszkalnych w budynku ZDS nr 7 - DS. LIMBA zlokalizowanym przy ulicy Nowoursynowskiej 161 L w Warszawie
79552 / 2016-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 20 ul. Afrykańska 11
491020 / 2012-12-05 - Podmiot prawa publicznego
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
KZB Gniezno: Wykonanie pogrubienia tynków gipsowych o 7 mm w budynku nr 9 zlokalizowanym na terenie kompleksu wojskowego Nr 6068 w Siemirowicach.
454250 / 2013-11-07 - Uczelnia publiczna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Malowanie korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń biurowych na parterze i technicznych w piwnicach oraz dodatkowe prace remontowe na korytarzach i w łazienkach segmentów mieszkalnych w budynku ZDS nr 7 - DS. LIMBA zlokalizowanym przy ulicy Nowoursynowskiej 161 L w Warszawie