216880 / 2012-06-22 - Inny: spółka JST / Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. (Koziegłowy)
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI STACJI PALIW CIEKŁYCH, MAGAZYNU OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH, STANOWISKA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH ZAKŁADU W KOZIEGŁOWACH , UL.PIASKOWA 1
Opis zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w inwestorskiej dokumentacji projektowej obejmujących m. in.: 1) modernizację 2-komorowego zbiornika na olej napędowy o o pojemności 2 x 12,5m3 na dwupłaszczowy metodą laminowania, 2) wykonanie instalacji monitoringu szczelności zbiornika i sygnalizacji wycieku, 3) wykonanie instalacji zdalnego pomiaru stanów magazynowych paliwa, 4) demontaż starej i wykonanie nowej instalacji zlewowej z zaworami antyprzepełnieniowymi, demontaż starej i wykonanie nowej instalacji ssącej do dystrybutorów, 5) wykonanie nowej instalacji oddechowej z zaworem oddechowym i przerywaczem płomienia, 6) wykonanie nowej instalacji uziemiającej, 7) spowodowanie odbioru zbiornika przez Urząd Dozoru Technicznego, 8) spowodowanie litrażowania oraz legalizacji zbiornika przez Okręgowy Urząd Miar, 9) rozebranie istniejącej i wykonanie nowej szczelnej płyty najazdowej przy dystrybutorach wraz z odwodnieniem, 10) wykonanie szczelnego stanowiska wydawania oleju przepracowanego wraz z odwodnieniem, 11) wykonanie szczelnego stanowiska przyjmowania oleju przepracowanego wraz z odwodnieniem, 12) wykonanie stanowiska oczyszczania ścieków deszczowych z terenu zakładu składającego się z osadnika, separatora i studni przyłączeniowej
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 216880
Data publikacji: 2012-06-22
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o.
Ulica: ul. Piaskowa 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Koziegłowy
Kod pocztowy: 62-028
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 61 6514710
Numer faxu: 61 6540639
Adres strony internetowej: www.transkom.com.pl
Regon: 63249966800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka JST
Inny rodzaj zamawiającego: spółka JST
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI STACJI PALIW CIEKŁYCH, MAGAZYNU OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH, STANOWISKA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH ZAKŁADU W KOZIEGŁOWACH , UL.PIASKOWA 1
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w inwestorskiej dokumentacji projektowej obejmujących m. in.: 1) modernizację 2-komorowego zbiornika na olej napędowy o o pojemności 2 x 12,5m3 na dwupłaszczowy metodą laminowania, 2) wykonanie instalacji monitoringu szczelności zbiornika i sygnalizacji wycieku, 3) wykonanie instalacji zdalnego pomiaru stanów magazynowych paliwa, 4) demontaż starej i wykonanie nowej instalacji zlewowej z zaworami antyprzepełnieniowymi, demontaż starej i wykonanie nowej instalacji ssącej do dystrybutorów, 5) wykonanie nowej instalacji oddechowej z zaworem oddechowym i przerywaczem płomienia, 6) wykonanie nowej instalacji uziemiającej, 7) spowodowanie odbioru zbiornika przez Urząd Dozoru Technicznego, 8) spowodowanie litrażowania oraz legalizacji zbiornika przez Okręgowy Urząd Miar, 9) rozebranie istniejącej i wykonanie nowej szczelnej płyty najazdowej przy dystrybutorach wraz z odwodnieniem, 10) wykonanie szczelnego stanowiska wydawania oleju przepracowanego wraz z odwodnieniem, 11) wykonanie szczelnego stanowiska przyjmowania oleju przepracowanego wraz z odwodnieniem, 12) wykonanie stanowiska oczyszczania ścieków deszczowych z terenu zakładu składającego się z osadnika, separatora i studni przyłączeniowej
Kody CPV:
452312100 (Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453322005 (Roboty instalacyjne hydrauliczne)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452324518 (Roboty odwadniające i nawierzchniowe)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)
Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
452332537 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/10/2012
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 PLN przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie treści dokumentu i oświadczenia stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt. VI.1.3 SIWZ.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie treści dokumentu i oświadczenia stanowiących załączniki nr 4 i nr 5 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt. VI.1.1 SIWZ.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie treści dokumentu i oświadczenia stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt. VI.1.1 SIWZ.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie treści dokumentów wymienionych w pkt. V.1.2 SIWZ.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1.Zestawienie zastosowanych parametrów cenotwórczych: stawka robocizny, koszty pośrednie, zysk.
2.Potwierdzenie wniesienia wadium.
3.Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4.Formularz ofertowy.
5.Potwierdzenie wniesienia wadium.
6.Upoważnienie do uczestniczenia w postępowaniu- załącznik nr 2
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu wykonania robót w przypadkach:
a) wystąpienia zamówień dodatkowych, określonych w art. 67 ust. 1 pkt5 Ustawy pzp,
b)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
c)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;
d)prowadzenia robót dodatkowych i zamiennych mających istotny wpływ na zakres i termin realizacji;
e)wystąpienia temperatury minusowej (tj. - 5 stopni C i niższej) w okresie dłuższym niż 3 dni, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy;
f)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
2.Zmiany dokonane w przypadkach określonych w ust. 1 wymagają zachowania formy pisemnej.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 80
Nazwa kryterium 2:
Harmonogram prac określający czas wyłączenia stacji paliw z eksploatacji
Znaczenie kryterium 2: 5
Nazwa kryterium 3: Okres gwarancji na drugi płaszcz zbiornika
Znaczenie kryterium 3: 10
Nazwa kryterium 4:
Dostępność do serwisu instalacji paliwowych w zmodernizowanym zakresie
Znaczenie kryterium 4: 5
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.transkom.com.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Sp. z o. o. ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy
Data składania wniosków, ofert: 06/07/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Sekretariat, pok. nr 100 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Transkom Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie