160667 / 2012-07-24 - Administracja samorządowa / Miasto Racibórz (Racibórz)

Zgodny z tuszem CD887AE (HP 703) Czarny marki FullPrint

Cena: 52.89 PLN

Usuwanie skutków powodzi, remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Brzeskiej (1,160km), km od 0+004 do 1+164

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. obejmujące swoim zakresem naprawę nawierzchni drogi na odcinku o długości 1,160 km polegająca na wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego. Na całej powierzchni drogi (3480 m2) wymagane jest usunięcie rozmokniętej i wymieszanej z naniesioną ziemią nawierzchni gruntowo-tłuczniowej, a następnie ułożenie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego w dwóch warstwach: dolnej grubości po zagęszczeniu 10 cm, górnej grubości po zagęszczeniu 7 cm. Plantowanie i zagęszczenie poboczy 1160 m2

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 160667

Data publikacji: 2012-07-24

Nazwa: Miasto Racibórz

Ulica: ul. Stefana Batorego 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Racibórz

Kod pocztowy: 47-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 7550710

Numer faxu: 032 7550725

Adres strony internetowej: www.bipraciborz.pl

Regon: 27625839700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie skutków powodzi, remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Brzeskiej (1,160km), km od 0+004 do 1+164

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. obejmujące swoim zakresem naprawę nawierzchni drogi na odcinku o długości 1,160 km polegająca na wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego. Na całej powierzchni drogi (3480 m2) wymagane jest usunięcie rozmokniętej i wymieszanej z naniesioną ziemią nawierzchni gruntowo-tłuczniowej, a następnie ułożenie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego w dwóch warstwach: dolnej grubości po zagęszczeniu 10 cm, górnej grubości po zagęszczeniu 7 cm. Plantowanie i zagęszczenie poboczy 1160 m2

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2012

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:
a) Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
- przekazanie terenu budowy,
- przekazanie dokumentów budowy.
b) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie /wznowienie robót, ze względu na:
- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje (opóźnienie spowodowane przez władze),
- uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
- konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady deszczu),
- wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,
- działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,
nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności wskazanych powyżej.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta, Referat Zamówień Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz

Data składania wniosków, ofert: 09/08/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:45

Miejsce składania:
Urząd Miasta, Referat Zamówień Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, pok. 310

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Kody CPV:
452332269 (Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)

Podobne przetargi