346016 / 2014-10-17 - Inny: Jednostka Organizcyjna Skarbu Państwa podległa MON / Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra (Zielona Góra)
Przebudowa hali remontowej W-8 na terenie JW 3137 w Krośnie Odrzańskim.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane + uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dla zadania nr 24277 pod nazwą: Przebudowa hali remontowej W-8, JW. 3137 Krosno Odrzańskie.
Roboty budowlane obejmują: przebudowę hali remontowej W-8 (budynek nr 25) z infrastrukturą towarzyszącą na terenie JW 3137 w Krośnie Odrzańskim. Hala W-8 zlokalizowana jest na terenie zamkniętym w Garnizonie Krosno Odrzańskie, na działce ewidencyjnej nr 327 na60 o pow. 18,8026 ha, obręb 0001 Krosno Odrzańskie, województwo lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KW ZG1K 00029741 7. Przedmiotowa działka znajduje się w trwałym zarządzie RZI Zielona Góra. Użytkownikiem hali W-8 jest JW 3137. Zadanie inwestycyjne oprócz przebudowy budynku podstawowego obejmuje przebudowę istniejących placów betonowych, chodników i schodów zewnętrznych, a także wykonanie przyłączy: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodnego, cwu i telekomunikacyjnego. Należy przewidzieć odtworzenie wszystkich elementów, które ulegną zniszczeniu lub demontażu podczas prac remontowych. Teren wokół obiektu, po oczyszczeniu z gruzu i innych materiałów remontowych, należy obsypać warstwą ziemi urodzajnej i dokonać nasiania trawy.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 346016
Data publikacji: 2014-10-17
Nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 7
Numer domu: 7
Miejscowość: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-043
Województwo / kraj: lubuskie
Numer telefonu: 68 4778388, 4778381, 4778350
Numer faxu: 68 3243307, 3246744
Adres strony internetowej: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
Regon: 97039103800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka Organizcyjna Skarbu Państwa podległa MON
Inny rodzaj zamawiającego:
Jednostka Organizcyjna Skarbu Państwa podległa MON
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa hali remontowej W-8 na terenie JW 3137 w Krośnie Odrzańskim.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane + uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dla zadania nr 24277 pod nazwą: Przebudowa hali remontowej W-8, JW. 3137 Krosno Odrzańskie.
Roboty budowlane obejmują: przebudowę hali remontowej W-8 (budynek nr 25) z infrastrukturą towarzyszącą na terenie JW 3137 w Krośnie Odrzańskim. Hala W-8 zlokalizowana jest na terenie zamkniętym w Garnizonie Krosno Odrzańskie, na działce ewidencyjnej nr 327 na60 o pow. 18,8026 ha, obręb 0001 Krosno Odrzańskie, województwo lubuskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KW ZG1K 00029741 7. Przedmiotowa działka znajduje się w trwałym zarządzie RZI Zielona Góra. Użytkownikiem hali W-8 jest JW 3137. Zadanie inwestycyjne oprócz przebudowy budynku podstawowego obejmuje przebudowę istniejących placów betonowych, chodników i schodów zewnętrznych, a także wykonanie przyłączy: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodnego, cwu i telekomunikacyjnego. Należy przewidzieć odtworzenie wszystkich elementów, które ulegną zniszczeniu lub demontażu podczas prac remontowych. Teren wokół obiektu, po oczyszczeniu z gruzu i innych materiałów remontowych, należy obsypać warstwą ziemi urodzajnej i dokonać nasiania trawy.
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego
w wysokości nie większej niż 50 % zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czas: D
Data zakończenia: 31/10/2016
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 130 000 zł.
2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:
1. pieniądza,
2. poręczeniach bankowych,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego w NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000;
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zamawiający uznaje dzień
i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kancelarii Zamawiającego w pok. nr 104-105. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
6. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie ważności wadium.
7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium.
8. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp zostanie uznana przez zamawiającego za odrzuconą.
9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zaliczka: Tak
Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy zgodnie
z art. 22 ustawy Pzp, spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia;
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów (załączenia do oferty):
1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4;
2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego
w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający żąda, aby w wykazie zostały zamieszczone dwie roboty obejmujące budowę lub przebudowę hali remontowej lub produkcyjnej o powierzchni minimum 1 200 m2 w pełnym zakresie (roboty budowlane, sanitarne, elektryczne) wraz z montażem suwnicy.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy zgodnie
z art. 22 ustawy Pzp, spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów (załączenia do oferty):
1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego
w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, aby w wykazie zostały zamieszczone osoby:
1) posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach:
a) konstrukcyjno - budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych,
d) drogowej.
2) świadczące usługę geodezyjną w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych - min. 1 osoba.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. oświadczenie o robotach podzleconych; Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, czy przedmiot umowy zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub czy część robót zleci podwykonawcy. W przypadku, gdy część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy to w oświadczeniu musi Wykonawca określić zakres robót, który zostanie zlecony podwykonawcy.
2. oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio w wykonawstwem robót,
- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych - zał. nr 7;
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o zapoznaniu się z terenem i budynkiem objętym zamówieniem. Nie jest to warunek konieczny do uznania oferty za ważną. Termin wejścia na teren zamknięty należy wcześniej uzgodnić - osoba do kontaktu: sierż. Maciej Olgrzymek tel. 69 375 2150 lub kom: 694 984339
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Istotne dla stron postanowienia umowne zostały określone we wzorze umowy,
który jest dołączony do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian w wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;
2) zmiany osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy;
3) zmiany finansowania zamówienia, harmonogramu realizacji na skutek zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Rzeczowym na dany rok budżetowy, tj. zmian które nastąpiły po dniu podpisania umowy, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego;
4) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy (w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie zadeklarował realizację siłami własnymi) za wyraźna zgodą Zamawiającego oraz na warunkach określonych w SIWZ oraz wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa,
- rezygnacja z podwykonawstwa,
- zmiana zakresu podwykonawstwa;
5) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania, bieżącej realizacji robót itp.,
c) wykonanie zamówień dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia lub zamówień uzupełniających,
d) zmiany harmonogramu realizacji robót lub finansowania zamówienia w przypadku określonym w pkt. 3
e) konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu,
f) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron m.in.:
- nieprzewidywanych warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;
- wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ;
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego;
- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
- uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
6) Zmniejszenie zakresu umowy w przypadku:
a) zmiany przeznaczenia obiektu,
b) zmian organizacyjnych zamawiającego,
c) nie przyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego.
7) zmiany polegającej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego,
8) zmiany materiałowe i zmiany funkcji pomieszczeń wynikające z aktualizacji dokumentacji na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno - użytkowych dla zadania,
9) zmiany inne: w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert.
Zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej umowie wyłącznie
w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. B. Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra
Data składania wniosków, ofert: 04/11/2014
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. B. Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, kancelaria jawna I piętro pokój 104-105. Otwarcie ofert dn. 04,11,2014 r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
131808 / 2014-04-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu - Zbąszynek (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu
378840 / 2012-10-03 - Podmiot prawa publicznego
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Świebodzin (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku trafostacji
280228 / 2013-07-17 - Inny: Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. - Żary (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nazwa zadania
remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach położonych w budynkach:
- Piastowska 9/5
- Åšw. Alberta 1/7
- Witosa 36/10
171108 / 2015-07-09 - Inny: wojskowa jednostka budżetowa
Jednostka Wojskowa 5286 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 17 (KUCHNIA) JW 5286 KROSNO ODRZAŃSKIE. SPRAWA NR 42/PN/2015.
140724 / 2013-04-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe - Åšwiebodzin (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi powiatowej nr 1236F ul. Chopina w Åagowie
32317 / 2016-03-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åšwiebodzin - Åšwiebodzin (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Zmiana sposobu użytkowania wieży budynku użyteczności publicznej - Ratusz w Świebodzinie, na cel usługowy jako wieża widokowa dla zwiedzających
400726 / 2011-11-29 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - Nowa Sól (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie i montaż balustrad schodów zewnętrznych przy budynkach Szpitala w Nowej Soli i budynku Przychodni
176696 / 2012-05-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont elewacji budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1
44629 / 2015-03-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zabór - Zabór (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi gminnej Nr 007011F w m. Milsko gm. Zabór.
114335 / 2015-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åšwiebodzin - Åšwiebodzin (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa oświetlenia drogowego w m. Wilkowo-etap I
185113 / 2011-07-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Żarski - Żary (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F relacji Żary-Lubomyśl
141243 / 2014-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Wschowski - Wschowa (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
REMONT CHODNIKA W M. KANDLEWO DR 1008F NA DÅ. 225 M
157162 / 2015-06-26 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury
Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pokrycia dachu kolejny ETAP realizacji zadania remontowo -inwestycyjnego pn. Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji Teatru im J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.
86242 / 2014-03-14 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu trybuny w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
96168 / 2016-04-19 - Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 165 Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ, REMONTEM INSTALACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, OŚWIETLENIA I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM . SPRAWA NR 01/PN/2016.
126836 / 2016-05-19 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku nr 1 Placówki Straży Granicznej w Kaliszu
264897 / 2010-09-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Sulęcinie - Sulęcin (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Sulęcinie.
298202 / 2015-11-05 - Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT BUDYNKU NR 304 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI. SPRAWA NR 53/PN/2015.
95791 / 2012-04-27 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz - Drezdenko (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku gospodarczo-garażowego w miejsce budynku przeznaczonego do rozbiórki
429014 / 2011-12-16 - Inny: Parafia Rzymsko - Katolicka
Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Św. w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE
294598 / 2011-09-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Babimost - Babimost (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa zbiornika retencyjnego do nawadniania boiska sportowego w Babimoście
300968 / 2013-07-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Robota budowlana remontowa polegajÄ…ca na malowaniu
pomieszczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
137493 / 2012-06-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu przy ulicy Szprotawskiej 3
93351 / 2013-05-29 - Inny: Zarządzający własnością Skarbu Państwa PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Głusko - Dobiegniew (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzeń leśniczówek na terenie Nadleśnictwa Głusko
230688 / 2008-10-09 - Inny: samorządowa placówka szkolna
Zespół Szkół Nr 13 - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont sanitariatów męskich w budynku Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Szwoleżerów 2
275416 / 2010-09-02 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji pod względem p.poż. w budynku Oddziału ZUS w Zielonej Górze przy ulicy Kupieckiej 65
276246 / 2010-09-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zabór - Zabór (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa odcinka sieci wodociÄ…gowej w Åazie