9792 / 2013-01-07 - Administracja samorządowa / Zarząd Dróg Powiatowych (Międzyrzecz)

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót

Opis zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia
Temat:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71 32 20 00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
Istotne Warunki Zamówienia
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
II. PODSTAWOWE CELE OPRACOWANIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
Lokalizacja obiektów: woj. Lubuskie, Powiat Międzyrzecki, Gmina Międzyrzecz.
DP 1346F - od km 0+000 do km 1+946; klasa techniczna Z (droga zbiorcza).
DP 1346F - od km 0+000 do km 0+271.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy).
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje (prawomocne) w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów, zezwalających inwestorowi na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i realizację robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności Wykonawcy związane z nadzorem autorskim nad przekazanymi opracowaniami.
III. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane.
Przedmiot zamówienia wraz z opracowaniami towarzyszącymi muszą spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm przenoszących normy europejskie, przepisów techniczno budowlanych, zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
Wykonawca opracowania zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych
na obszarze objętym inwestycją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę, pokryje Wykonawca.
IV. OGÓLNY ZAKRES ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1. Elementy składowe opracowania:
Zakres prac projektowych powinien obejmjmować w szczególności:
a) Zaprojektowanie przebudowy dróg na w/w odcinkach o uzgodnionym rodzaju nawierzchni - branża drogowa.
b) Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na w/w odcinkach.
c) Zaprojektowanie nowych chodników wzdłuż dróg powiatowych o następujących parametrach:
- odcinki zapewniające komunikację w granicach pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi,
- szerokość 1,5÷2,0 m,
- lokalizacja: przy krawędzi jezdni.
d) Zaprojektowanie zjazdów na posesję z dróg powiatowych w tym przebudowa istniejących.
e) Zaprojektowanie ewentualnej przebudowy kolidujących urządzeń obcych.
f) Mapa do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania.
g) Mapa stanu prawnego dla obszaru projektowanego.
h) Uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji środowiskowej oraz zezwolenia na realizację inwestycji (w razie konieczności wykonanie raportu oddziaływania na środowisko).
i) Operaty wodno - prawne dla wszystkich wymagających tego rodzaju operatów obiektów.
j) Dokumentacja geologiczno-inżynierska - dokumentacja geotechniczna dla obszaru projektowanego.
k) Projekt budowlany dla wszystkich branż obejmujący:
- opis techniczny,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt przebudowy odcinków dróg wraz z chodnikami, zjazdami, system odwodnienia,
- wymagane uzgodnienia, opinie, pozwolenia.
l) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż opracowany na podstawie projektu budowlanego obejmujący:
- opis techniczny wraz z technologią robót,
- dokumentacja rysunkowa ze szczegółami konstrukcyjnymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski.
m) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z decyzją zatwierdzającą przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym - jako element składowy projektu wykonawczego - branża drogowa.
W skład dokumentacji ma także wchodzić zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót.
Projekt powinien zawierać:
- zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b) Prawa budowlanego informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które będą stanowiły podstawę do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ - art. 21a Prawa budowlanego).
-Przygotowanie informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy obwodnicy m. Trzciel i przekazanie w terminie Zamawiającemu zgodnie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
Przygotowanie koncepcji lokalizacji i parametrów technicznych kanałów technologicznych wraz
z podaniem ich parametrów - jeżeli zajdzie taka konieczność.
Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania. Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, zgodne z Prawem Budowlanym.
Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
V. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zaświadczenia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje (prawomocne) w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów, zezwalających inwestorowi na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i realizację robót budowlanych, w momencie przekazania ich do odbioru Zamawiającemu.
Parametry techniczne oraz inne wymaganiazgodnie z aktualnym, obowiązującym stanem prawnym przyjąć w szczególności zgodnie z:
- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). Parametry techniczne obiektów inżynierskich przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);
- załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.);
- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072,
z późn. zm.);
- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), stanowiącego akt wykonawczy art. 31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych - dla robót mostowych i drogowych.
Uzyskanie od właściwego organu zgody na odstępstwo od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) w przypadku gdyby przyjęte rozwiązania techniczne wykazywały niezgodność
z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe należy uwzględnić w przypadku braku możliwości uzyskania normatywnych parametrów technicznych, niezależnych od Wykonawcy, a jedynie wynikających od uwarunkowań lokalizacyjnych, terenowych.
NADZÓR AUTORSKI
Koszt nadzoru autorskiego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
W celu realizacji umowy, Wykonawca wyznaczy osoby do pełnienia nadzoru w poszczególnych branżach. Osoby wyznaczone do pełnienia nadzoru będą dostępne na żądanie Zamawiającego,
na czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z umowy. Każdorazowy pobyt osoby pełniącej nadzór będzie poprzedzony wezwaniem Zamawiającego lub osoby działającej w imieniu Zamawiającego. Wezwanie to może być zgłoszone telefonicznie, faksem lub poczta elektroniczną. Wykonawca wobec powyższego zobowiązany jest do przekazania numerów telefonów, faksów
i adresów e-mail oraz ich aktualizacji w trakcie trwania nadzoru autorskiego.
Członkowie zespołu nadzoru Wykonawcy będą dysponować sprzętem komputerowym wraz
z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, telefonami komórkowymi i aparatami fotograficznymi
w ilości i jakości niezbędnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie, należycie i terminowo, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi również dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie prawidłowego nadzoru nad pracami projektowymi.
KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
1. Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu (ZDP).
2. Nadzór przebiegu procesu wykonania opracowań może być prowadzony przy udziale innych osób i instytucji.
3. Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą spotkania
w siedzibie Zamawiającego bądź
w innej siedzibie wyznaczonej przez Zamawiającego na terenie woj. lubuskiego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:
1) Prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego zgodnie
z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowym prac projektowych.
2) Omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). W przypadku poruszenia problemów związanych z przedmiotowym opracowaniem, które wymagają przeprowadzenia dodatkowej analizy zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag w terminie do 14 dni od spotkania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania oraz udział w Radzie Technicznej poprzedzającej przekazanie przedmiotu umowy
UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
Nie przewiduje się płatności częściowych za wykonane elementy / części zamówienia.
Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia (uwzględniając terminy narzucone przez Zamawiającego).
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania przedmiotu zamówienia,
w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Podczas wykonywania pomiarów, inwentaryzacji i badań poza pasem drogowym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenów objętych ww. czynnościami w okresie ich trwania,
aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości na tereny niezbędne pod prace pomiarowe i inwentaryzacyjne. Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenów przeznaczonych pod ww. prace nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w ofertę cenową przedmiotu zamówienia.
Niewykonanie, ewentualne niedotrzymanie umownych terminów realizacji wymienionych Zamawiający będzie traktował jako nienależyte wykonywanie umowy i będzie
to upoważniało Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe przygotowanie opracowania, które może później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach.
Dokumentacja projektowa winna być spójna we wszystkich opracowaniach oraz zgodna
z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca bez możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia dokona ujednolicenia dokumentacji
w przypadku stwierdzenia rozbieżności.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych,
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Wykonawca nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie to niezbędne wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry.
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do opracowań stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wszystkich egzemplarzy wyżej wymienionego opracowania, sporządzonych w ramach umowy, celem wykorzystania
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), w nieograniczonym czasie. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zezwolenia na dokonanie zmian w opracowaniu. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy i bez odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonać zmian w opracowanej dokumentacji wraz z opracowaniami towarzyszącymi, w szczególności może powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych winno być skalkulowane i wliczone w ofercie. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania objętego niniejsza umową następuje z chwilą jej odbioru przez Zamawiającego.
Obiekty budowlane i urządzenia zaproponowane w koncepcji powinny zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.
WYKONAWCA PRZEKAŻE ZAMAWIAJĄCEMU
Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w siedzibie zamawiającego) 4 kompletne egzemplarze dokumentacji projektowej. Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane, oprawione i ponumerowane. Natomiast całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości. Dodatkowo przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski należy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych MS Excel.
Przekazanie materiałów w wersji elektronicznej należy przygotować w następującej formie: płyta CD lub DVD: część rysunkowa w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych przeglądarkach ( typ pliku .dwg i .pdf ), część opisowa w edytorze tekstów MS Word (typ pliku .doc), część kosztorysowa w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (typ pliku .xls ).
MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, EKSPERTYZY
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, inne materiały, warunki
i uzgodnienia będące niezbędnym elementem przedmiotu zamówienia

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 9792

Data publikacji: 2013-01-07

Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych

Ulica: ul. Słoneczna 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Międzyrzecz

Kod pocztowy: 66-300

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 95 7421988, 7422494

Numer faxu: 95 7421988, 7422494

Regon: 21046697700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
3. Opis przedmiotu zamówienia
Temat:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71 32 20 00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
Istotne Warunki Zamówienia
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
II. PODSTAWOWE CELE OPRACOWANIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
Lokalizacja obiektów: woj. Lubuskie, Powiat Międzyrzecki, Gmina Międzyrzecz.
DP 1346F - od km 0+000 do km 1+946; klasa techniczna Z (droga zbiorcza).
DP 1346F - od km 0+000 do km 0+271.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy).
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje (prawomocne) w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów, zezwalających inwestorowi na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i realizację robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności Wykonawcy związane z nadzorem autorskim nad przekazanymi opracowaniami.
III. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane.
Przedmiot zamówienia wraz z opracowaniami towarzyszącymi muszą spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm przenoszących normy europejskie, przepisów techniczno budowlanych, zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
Wykonawca opracowania zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych
na obszarze objętym inwestycją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę, pokryje Wykonawca.
IV. OGÓLNY ZAKRES ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1. Elementy składowe opracowania:
Zakres prac projektowych powinien obejmjmować w szczególności:
a) Zaprojektowanie przebudowy dróg na w/w odcinkach o uzgodnionym rodzaju nawierzchni - branża drogowa.
b) Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na w/w odcinkach.
c) Zaprojektowanie nowych chodników wzdłuż dróg powiatowych o następujących parametrach:
- odcinki zapewniające komunikację w granicach pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi,
- szerokość 1,5÷2,0 m,
- lokalizacja: przy krawędzi jezdni.
d) Zaprojektowanie zjazdów na posesję z dróg powiatowych w tym przebudowa istniejących.
e) Zaprojektowanie ewentualnej przebudowy kolidujących urządzeń obcych.
f) Mapa do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania.
g) Mapa stanu prawnego dla obszaru projektowanego.
h) Uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji środowiskowej oraz zezwolenia na realizację inwestycji (w razie konieczności wykonanie raportu oddziaływania na środowisko).
i) Operaty wodno - prawne dla wszystkich wymagających tego rodzaju operatów obiektów.
j) Dokumentacja geologiczno-inżynierska - dokumentacja geotechniczna dla obszaru projektowanego.
k) Projekt budowlany dla wszystkich branż obejmujący:
- opis techniczny,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt przebudowy odcinków dróg wraz z chodnikami, zjazdami, system odwodnienia,
- wymagane uzgodnienia, opinie, pozwolenia.
l) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż opracowany na podstawie projektu budowlanego obejmujący:
- opis techniczny wraz z technologią robót,
- dokumentacja rysunkowa ze szczegółami konstrukcyjnymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski.
m) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z decyzją zatwierdzającą przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym - jako element składowy projektu wykonawczego - branża drogowa.
W skład dokumentacji ma także wchodzić zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót.
Projekt powinien zawierać:
- zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b) Prawa budowlanego informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które będą stanowiły podstawę do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ - art. 21a Prawa budowlanego).
-Przygotowanie informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy obwodnicy m. Trzciel i przekazanie w terminie Zamawiającemu zgodnie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
Przygotowanie koncepcji lokalizacji i parametrów technicznych kanałów technologicznych wraz
z podaniem ich parametrów - jeżeli zajdzie taka konieczność.
Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania. Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, zgodne z Prawem Budowlanym.
Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
V. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zaświadczenia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje (prawomocne) w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów, zezwalających inwestorowi na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i realizację robót budowlanych, w momencie przekazania ich do odbioru Zamawiającemu.
Parametry techniczne oraz inne wymaganiazgodnie z aktualnym, obowiązującym stanem prawnym przyjąć w szczególności zgodnie z:
- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). Parametry techniczne obiektów inżynierskich przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);
- załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.);
- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072,
z późn. zm.);
- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), stanowiącego akt wykonawczy art. 31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych - dla robót mostowych i drogowych.
Uzyskanie od właściwego organu zgody na odstępstwo od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) w przypadku gdyby przyjęte rozwiązania techniczne wykazywały niezgodność
z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe należy uwzględnić w przypadku braku możliwości uzyskania normatywnych parametrów technicznych, niezależnych od Wykonawcy, a jedynie wynikających od uwarunkowań lokalizacyjnych, terenowych.
NADZÓR AUTORSKI
Koszt nadzoru autorskiego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
W celu realizacji umowy, Wykonawca wyznaczy osoby do pełnienia nadzoru w poszczególnych branżach. Osoby wyznaczone do pełnienia nadzoru będą dostępne na żądanie Zamawiającego,
na czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z umowy. Każdorazowy pobyt osoby pełniącej nadzór będzie poprzedzony wezwaniem Zamawiającego lub osoby działającej w imieniu Zamawiającego. Wezwanie to może być zgłoszone telefonicznie, faksem lub poczta elektroniczną. Wykonawca wobec powyższego zobowiązany jest do przekazania numerów telefonów, faksów
i adresów e-mail oraz ich aktualizacji w trakcie trwania nadzoru autorskiego.
Członkowie zespołu nadzoru Wykonawcy będą dysponować sprzętem komputerowym wraz
z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, telefonami komórkowymi i aparatami fotograficznymi
w ilości i jakości niezbędnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie, należycie i terminowo, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi również dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie prawidłowego nadzoru nad pracami projektowymi.
KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
1. Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu (ZDP).
2. Nadzór przebiegu procesu wykonania opracowań może być prowadzony przy udziale innych osób i instytucji.
3. Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą spotkania
w siedzibie Zamawiającego bądź
w innej siedzibie wyznaczonej przez Zamawiającego na terenie woj. lubuskiego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:
1) Prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego zgodnie
z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowym prac projektowych.
2) Omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). W przypadku poruszenia problemów związanych z przedmiotowym opracowaniem, które wymagają przeprowadzenia dodatkowej analizy zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag w terminie do 14 dni od spotkania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania oraz udział w Radzie Technicznej poprzedzającej przekazanie przedmiotu umowy
UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
Nie przewiduje się płatności częściowych za wykonane elementy / części zamówienia.
Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia (uwzględniając terminy narzucone przez Zamawiającego).
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania przedmiotu zamówienia,
w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Podczas wykonywania pomiarów, inwentaryzacji i badań poza pasem drogowym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenów objętych ww. czynnościami w okresie ich trwania,
aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości na tereny niezbędne pod prace pomiarowe i inwentaryzacyjne. Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenów przeznaczonych pod ww. prace nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w ofertę cenową przedmiotu zamówienia.
Niewykonanie, ewentualne niedotrzymanie umownych terminów realizacji wymienionych Zamawiający będzie traktował jako nienależyte wykonywanie umowy i będzie
to upoważniało Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe przygotowanie opracowania, które może później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach.
Dokumentacja projektowa winna być spójna we wszystkich opracowaniach oraz zgodna
z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca bez możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia dokona ujednolicenia dokumentacji
w przypadku stwierdzenia rozbieżności.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych,
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Wykonawca nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie to niezbędne wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry.
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do opracowań stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wszystkich egzemplarzy wyżej wymienionego opracowania, sporządzonych w ramach umowy, celem wykorzystania
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), w nieograniczonym czasie. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zezwolenia na dokonanie zmian w opracowaniu. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy i bez odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonać zmian w opracowanej dokumentacji wraz z opracowaniami towarzyszącymi, w szczególności może powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych winno być skalkulowane i wliczone w ofercie. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania objętego niniejsza umową następuje z chwilą jej odbioru przez Zamawiającego.
Obiekty budowlane i urządzenia zaproponowane w koncepcji powinny zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.
WYKONAWCA PRZEKAŻE ZAMAWIAJĄCEMU
Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w siedzibie zamawiającego) 4 kompletne egzemplarze dokumentacji projektowej. Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane, oprawione i ponumerowane. Natomiast całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości. Dodatkowo przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski należy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych MS Excel.
Przekazanie materiałów w wersji elektronicznej należy przygotować w następującej formie: płyta CD lub DVD: część rysunkowa w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych przeglądarkach ( typ pliku .dwg i .pdf ), część opisowa w edytorze tekstów MS Word (typ pliku .doc), część kosztorysowa w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (typ pliku .xls ).
MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, EKSPERTYZY
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, inne materiały, warunki
i uzgodnienia będące niezbędnym elementem przedmiotu zamówienia

Kody CPV:
713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2013

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

* przez usługi o zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedno porównywalne zadanie odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia tj.:

Wykonawca musi udowodnić, że posiada doświadczenie zawodowe do wykonania zamówienia.
Wymaga się od wykonawcy wykonania w ciągu ostatnich trzech lat minimum jednej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi wojewódzkiej, krajowej lub powiatowej oraz opracowanie minimum jednej dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek posiadania doświadczenia zawodowego może być spełniony łącznie.
Dopuszcza się łączenie zadań celem spełnienia warunku wykonania minimalnej ilości opracowań

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. wskażą:

- projektantów biorących udział w realizacji zamówienia, którzy muszą posiadać wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane do projektowania dróg, kanalizacji deszczowej i przedłożą oświadczenia, że ww. osoby posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

Sytuacja ekonomiczna:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli przedstawiona polisa nie została opłacona w dniu jej zawarcia, celem udokumentowania jej opłaty należy przedłożyć np. dowód jej opłaty, względnie poszczególnych rat.
W przypadku ofert składanych wspólnie, wszyscy partnerzy muszą spełniać warunek sytuacji ekonomiczno - finansowej, tj. przedłożyć opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca usług powinien posiadać aktualny pakiet ubezpieczenia o.c. przez cały okres realizacji zamówienia

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami: Zał. Nr 1 - oświadczenie (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), Zał. Nr 1b - oświadczenie (art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), Zał. Nr 5 - rodzaj prac, jakie wykonawca powierza Podwykonawcom, Zał. Nr 6 - zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Wypełniony formularz cenowy. Wypełnić kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego. Sporządzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druków załączonych przez
Zamawiającego

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 ulega unieważnieniu.
3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony.
5. Strony ustalają, że zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia bądź w znaczny sposób spowalniających realizację usług w tym m.in. przeprowadzanie pomiarów oraz inwentaryzacji tj.:
niesprzyjające warunki atmosferze, a w szczególności długotrwałe opady śniegu,
klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi),
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy,
wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,
wystąpiły zamówienia dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, wpływające na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,
konieczność wprowadzenia zmian w opracowaniach lub dokumentacji technicznej;
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek zmian w przedmiocie zamówienia, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
d) zmiany przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami;
e) wykonania Umowy przed terminem umownym;
f) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia Umowy;
g) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w Umowie.
2) Zmiany osobowe:
a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg ogłoszenia - zaproszenia do składania ofert.
3) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:
a) zmiana harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu Umowy.
4) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ogłoszeniem - zaproszeniem do składania ofert;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz, pokój nr 2

Data składania wniosków, ofert: 15/01/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz, pokój nr 5

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi