232293 / 2014-11-05 - / Gmina Miejska Rumia (Rumia)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-10-24 pod pozycją 225515. Zobacz ogłoszenie 225515 / 2014-10-24 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 232293
Data publikacji: 2014-11-05
Nazwa: Gmina Miejska Rumia
Ulica: ul. Sobieskiego 7/204
Numer domu: 7
nr_miesz: 204
Miejscowość: Rumia
Kod pocztowy: 84-230
Województwo / kraj: pomorskie
Numer telefonu: 058 6719410
Numer faxu: 058 6796517
Adres strony internetowej: www.miasto.rumia.pl
Regon: 00052525700000
Typ ogłoszenia: ZP-406
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 225515
Data wydania biuletynu: 2014-10-24
Ogłoszenie dotyczy: 0
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miejsce składania: II.2)
Przed wprowadzeniem zmainy: Zakończenie: 30.12.2015.
Po wprowadzeniu zmiany: Zakończenie: 30.06.2016.
Miejsce składania: IV.4.4)
Przed wprowadzeniem zmainy:
12.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, Sekretariat, Pokój nr 204..
Po wprowadzeniu zmiany:
14.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, Sekretariat, Pokój nr 204..
Miejsce składania: IV.3)
Przed wprowadzeniem zmainy:
1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywanie jakichkolwiek robót przez okres co najmniej dwóch tygodni, 3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, 5) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych, 6) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, 7) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, ekshumacje zwłok, itp., pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz 9) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 3. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4. Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie umowy § 5 ust. 7 i 18, § 16, § 17.
Po wprowadzeniu zmiany:
1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywanie jakichkolwiek robót przez okres co najmniej dwóch tygodni, 3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, 5) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych, 6) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, 7) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, ekshumacje zwłok, itp., pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz 9) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 3. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4. Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie umowy § 5 ust. 7 i 18-21, § 16, § 17.
Podobne przetargi
315277 / 2011-12-01 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku - Pruszcz Gdański (pomorskie)
CPV: -
153570 / 2011-06-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wójt Gminy Słupsk - Słupsk (pomorskie)
CPV: -
122158 / 2013-03-27 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk - Gdańsk (pomorskie)
CPV: -
257397 / 2013-11-29 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gdański Uniwersytet Medyczny - Gdańsk (pomorskie)
CPV: -
207928 / 2012-06-18 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Linia (pomorskie)
CPV: -
105494 / 2011-05-09 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zespół Szkół Nr 3 - Sopot (pomorskie)
CPV: -
514178 / 2012-12-17 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Gdynia (pomorskie)
CPV: -
170051 / 2009-10-06 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Samorząd Województwa Pomorskiego - Gdańsk (pomorskie)
CPV: -
221595 / 2009-11-25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie - Tczew (pomorskie)
CPV: -
122692 / 2015-05-25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Słowiński Park Narodowy - Smołdzino (pomorskie)
CPV: -
248122 / 2015-09-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: -
93151 / 2016-06-20 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina Miasto Lębork - Lębork (pomorskie)
CPV: -
491950 / 2013-11-29 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku - Słupsk (pomorskie)
CPV: -
172137 / 2012-08-09 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina Miasto Lębork - Lębork (pomorskie)
CPV: -
413248 / 2011-12-06 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: -
437138 / 2012-11-07 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino - Kępice (pomorskie)
CPV: -
374904 / 2014-11-14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Jednostka Wojskowa 1128 - Malbork (pomorskie)
CPV: -