221456 / 2013-06-10 - Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa / Zakład Karny (Medyka)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w trakcie realizacji inwestycji pn.:
Uporządkowanie gospodarki wodnej w Zakładzie Karnym w Medyce

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji, pn.: Uporządkowanie gospodarki wodnej w Zakładzie Karnym w Medyce, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, połączeniu z wybudowanym przyłączem wodociągowym Zakładu Karnego w Medyce i przyłączeniu do sieci wodociągowej Gminy Medyka oraz dokonaniu przepłukania sieci i przyłącza. Inwestycja realizowana będzie na działkach Nr 1327/8, 207/10, 207/13 obręb Medyka. Długość sieci wodociągowej: 703 mb., w tym:
1) 200 mb. sieci na terenie zamkniętym należącym do PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Krakowie, zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na budowę z dnia 24.04.2013r., znak
I-X.7840.2.7.2013, wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
2) 503 mb. sieci na terenie otwartym, według warunków technicznych sporządzonych przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Medyce z dnia 28.03.2012r. i projektów budowlanych Gminy Medyka
i Zakładu Karnego w Medyce.
Szczegółowy zapis inwestycji określa dokumentacja projektowa, dostępna w siedzibie Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010. nr 243 poz.1629 z późn. zm.),
2. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3. obecność na budowie, w trakcie realizacji inwestycji minimum raz w tygodniu oraz obecność w trakcie okresu gwarancji podczas odbioru dokonanych napraw wad i usterek inwestycji,
4. sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
5. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad.
7. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym,
8. koordynacja robót,
9. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkich okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
10. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
11. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
12. kontrolowanie rozliczeń budowy,
13. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
14. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
15. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
16. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
17. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
Inne warunki i postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 221456

Data publikacji: 2013-06-10

Nazwa: Zakład Karny

Ulica: N/N N/N

Numer domu: N/N

Miejscowość: Medyka

Kod pocztowy: 37-732

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 0-16 671 57 44

Numer faxu: 0-16 671 53 80

Regon: 00032037700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa

Inny rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna więziennictwa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w trakcie realizacji inwestycji pn.:
Uporządkowanie gospodarki wodnej w Zakładzie Karnym w Medyce

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji, pn.: Uporządkowanie gospodarki wodnej w Zakładzie Karnym w Medyce, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, połączeniu z wybudowanym przyłączem wodociągowym Zakładu Karnego w Medyce i przyłączeniu do sieci wodociągowej Gminy Medyka oraz dokonaniu przepłukania sieci i przyłącza. Inwestycja realizowana będzie na działkach Nr 1327/8, 207/10, 207/13 obręb Medyka. Długość sieci wodociągowej: 703 mb., w tym:
1) 200 mb. sieci na terenie zamkniętym należącym do PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Krakowie, zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na budowę z dnia 24.04.2013r., znak
I-X.7840.2.7.2013, wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
2) 503 mb. sieci na terenie otwartym, według warunków technicznych sporządzonych przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Medyce z dnia 28.03.2012r. i projektów budowlanych Gminy Medyka
i Zakładu Karnego w Medyce.
Szczegółowy zapis inwestycji określa dokumentacja projektowa, dostępna w siedzibie Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010. nr 243 poz.1629 z późn. zm.),
2. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3. obecność na budowie, w trakcie realizacji inwestycji minimum raz w tygodniu oraz obecność w trakcie okresu gwarancji podczas odbioru dokonanych napraw wad i usterek inwestycji,
4. sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
5. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad.
7. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym,
8. koordynacja robót,
9. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkich okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
10. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
11. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
12. kontrolowanie rozliczeń budowy,
13. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
14. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
15. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
16. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
17. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
Inne warunki i postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 14/08/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ)

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony
w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa podobne zamówienia tj. zamówienia o charakterze i złożoności zbliżonej zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia polegające na nadzorze inwestorskim sprawowanym przy budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej oraz złoży wraz z ofertą oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ)

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ)

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami sanitarnymi lub/i w nadzorowaniu robót sanitarnych oraz złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ)

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ)

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, podpisane przez Wykonawcę lub potwierdzone notarialnie,
2) w przypadku składania oferty przez podmioty działających wspólnie - dokument ustanawiający wspólnego pełnomocnika

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zakład Karny, 37 -732
Medyka 404B, biuro DKw

Data składania wniosków, ofert: 25/06/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania: Zakład Karny, 37 -732 Medyka 404B, sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi