500626 / 2013-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Lipnica (Lipnica)

Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim V etap, Gmina Lipnica

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi te problematykę m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118z późn. zm.) nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim- V etap, Gmina Lipnica współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna Infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Opis zadań oraz robót z nimi związany przedstawiony został w SIWZ i załącznikach, udostępnionych na stronie internetowej gminy www.bip.lipnica.pl w zakładce Przetargi - Przetarg nieograniczony na Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim- V etap, Gmina Lipnica. Projekt, STWiOR, oraz przedmiary robót stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

Inspektor nadzoru w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do wykonywania niżej wymienionych czynności:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

6) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7) inspektor nadzoru zobowiązany będzie do sporządzania, sprawdzania protokołów konieczności oraz weryfikacji kosztorysów zamiennych.

8) Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w trakcie choroby, urlopów, zdarzeń losowych osobę na zastępstwo z właściwymi kwalifikacjami.

9) kontrola realizacji przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego na okres realizacji inwestycji uwzględniającego odbiory częściowe, oraz odbiór końcowy, współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących harmonogramu i realizacji robót, kontroli kosztów i płatności dla Wykonawcy.

10) Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do przestrzegania i wdrażania procedur, a zwłaszcza zasad prowadzenia rozliczeń związanych z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna Infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczy to egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania:
- treści, formy i zakresu wystawianych przez Wykonawcę faktur, analiza i kontrola harmonogramów płatności,
- sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie robót z wyodrębnieniem części nakładów rzeczowych i finansowych dotyczących kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Wyodrębnienie tych kosztów dokonane zostanie na podstawie wytycznych Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej i Zamawiającego. Zamawiający poda Inspektorowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń,

11) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, uczestnictwo w komisji dokonującej odbioru robót, przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 500626

Data publikacji: 2013-12-04

Nazwa: Gmina Lipnica

Ulica: ul. Słomińskiego 19

Numer domu: 19

Miejscowość: Lipnica

Kod pocztowy: 77-130

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 59 8217080

Numer faxu: 59 8218317

Adres strony internetowej: www.bip.lipnica.pl

Regon: 77097952000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim V etap, Gmina Lipnica

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi te problematykę m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118z późn. zm.) nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim- V etap, Gmina Lipnica współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna Infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Opis zadań oraz robót z nimi związany przedstawiony został w SIWZ i załącznikach, udostępnionych na stronie internetowej gminy www.bip.lipnica.pl w zakładce Przetargi - Przetarg nieograniczony na Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim- V etap, Gmina Lipnica. Projekt, STWiOR, oraz przedmiary robót stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

Inspektor nadzoru w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do wykonywania niżej wymienionych czynności:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

6) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7) inspektor nadzoru zobowiązany będzie do sporządzania, sprawdzania protokołów konieczności oraz weryfikacji kosztorysów zamiennych.

8) Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w trakcie choroby, urlopów, zdarzeń losowych osobę na zastępstwo z właściwymi kwalifikacjami.

9) kontrola realizacji przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego na okres realizacji inwestycji uwzględniającego odbiory częściowe, oraz odbiór końcowy, współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących harmonogramu i realizacji robót, kontroli kosztów i płatności dla Wykonawcy.

10) Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do przestrzegania i wdrażania procedur, a zwłaszcza zasad prowadzenia rozliczeń związanych z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna Infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczy to egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania:
- treści, formy i zakresu wystawianych przez Wykonawcę faktur, analiza i kontrola harmonogramów płatności,
- sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie robót z wyodrębnieniem części nakładów rzeczowych i finansowych dotyczących kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Wyodrębnienie tych kosztów dokonane zostanie na podstawie wytycznych Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej i Zamawiającego. Zamawiający poda Inspektorowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń,

11) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, uczestnictwo w komisji dokonującej odbioru robót, przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/03/2015

Informacja na temat wadium:
1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4.000zł (słownie: cztery tysiące złotych),
2 Wadium może być wniesione w następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ),
3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Bytów nr 09 9321 0001 0019 2516 2000 0030 z dopiskiem:
Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim- V etap, Gmina Lipnica

4 Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy Lipnica, 77-130 Lipnica , ul. Józefa Słomińskiego 19, pokój nr 15 a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię.
W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania z ofertą
W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej formie i do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3, albo Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy,
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia: 17.12.2013r. do godz. 1000. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na Rachunku Zamawiającego najpóźniej o godzinie 10:00 dnia 17.12.2013 r,
6 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7 Zamawiający jest obowiązany zwrócić wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, oraz gdy:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie opisuje wymagań do warunku określonego w pkt.III.3.1.

Wiedza i doświadczenie:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. na: minimum 2 km przyłączy i minimum 4 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i minimum 4 km tłocznej sieci kanalizacyjnej z udziałem ciśnieniowych tłoczni sanitarnych lub pompownie sieciowe, z podaniem ich rodzaju, wartości , daty i miejsca wykonania na załączniku nr 3 do SIWZ
Należyte wykonanie zamówienia musi być potwierdzone dokumentem, że usługi zostały wykonane/ są wykonywane należycie.
Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów oraz oświadczeń metodą warunku granicznego spełnia nie spełnia.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie opisuje wymagań do warunku określonego w pkt.III.3.3.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca wykaże spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez złożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia:
a) Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sieci i instalacji kanalizacyjnych z trzyletnim doświadczeniem zawodowym- 2 osoby, (w tym jedną osobę na zastępstwo w w w branży).
Z uwagi na specyfikę inwestycji wymaga się aby Wykonawca dysponował dodatkowo osobami z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w branżach specjalnościach:
a) sieci i instalacji elektrycznych- 1 osobą.
b) drogowej- 1 osobą.

Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia na załączniku nr 5 do SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie opisuje wymagań do warunku określonego w pkt.3.5.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy zgodny z treścią wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo o ile takie występuje,
3) potwierdzenie wpłaty wadium,

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych istotnych postanowień w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem:
- zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym Wykonawcy,
- zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego polegające na wstrzymaniu robót, koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzeniem zmian projektowych, odmową wydania przez podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień.
Termin realizacji zadania może zostać przesunięty o ilość dni uniemożliwiających wykorzystanie robót budowlanych w związku z w/w okolicznościami oraz zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia (wykonania umowy), będą możliwe jedynie w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Wdrażającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.
- zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały wskazane w ofercie Wykonawcy- z powodu wystąpienia okoliczności losowych (śmierci, choroby, zmiany pracodawcy). W takim przypadku Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże osoby o wymaganych kwalifikacjach.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.lipnica.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Lipnica Ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica, pok nr 6.

Data składania wniosków, ofert: 17/12/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Lipnica Ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica, sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna Infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi