61869 / 2013-04-23 - / Gmina Miejska Rumia (Rumia)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-04-11 pod pozycją 54967. Zobacz ogłoszenie 54967 / 2013-04-11 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 61869

Data publikacji: 2013-04-23

Nazwa: Gmina Miejska Rumia

Ulica: ul. Sobieskiego 7/204

Numer domu: 7

nr_miesz: 204

Miejscowość: Rumia

Kod pocztowy: 84-230

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 6719410

Numer faxu: 058 6796517

Adres strony internetowej: www.miasto.rumia.pl

Regon: 00052525700000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 54967

Data wydania biuletynu: 2013-04-11

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: III.6

Przed wprowadzeniem zmainy:
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1; 2) Wykonawca, który zaproponuje zastosowanie innych równoważnych urządzeń i materiałów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów (np. karty produktów) dla zaproponowanych urządzeń i materiałów, potwierdzających że ich parametry są nie gorsze od parametrów urządzeń i materiałów opisanych w projekcie; 3) wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi szczegółowy kosztorys ofertowy.

Po wprowadzeniu zmiany:
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5):
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1;
2) Wykonawca, który zaproponuje zastosowanie innych równoważnych urządzeń i materiałów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów (np. karty produktów) dla zaproponowanych urządzeń i materiałów, potwierdzających że ich parametry są nie gorsze od parametrów urządzeń i materiałów opisanych w projekcie;
3) wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi szczegółowy kosztorys ofertowy lub jako równoważny kosztorys sporządzony kalkulacją uproszczoną, pod warunkiem uwzględnienia zestawienia cenników materiałów, sprzętu , transportu i robocizny oraz narzutów.

Miejsce składania: IV.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywanie jakichkolwiek robót przez okres co najmniej dwóch tygodni, 3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, 5) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych, 6) wystąpienia siły wyższej, 7) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, 8) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 9) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, ekshumacje zwłok, itp., pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 11) wystąpienia opóźnień związanych z realizacją elektrycznych robót budowlanych wykonywanych przez firmę wskazaną przez ENERGIĘ-OPERATORA S.A. 12) nieuprawomocnienia się w terminie do dnia 10 maja 2013 r. decyzji Wojewody Pomorskiego dotyczącej decyzji Starosty Wejherowskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej - ulicy Podgórnej na terenie Gminy Miasta Rumi (na odcinku od ul. Sabata do posesji nr 23) 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, z uwzględnieniem zapisów art. 67 ust. 1, pkt 5 uPzp.3. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4. Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie umowy § 5 ust. 15, § 6 ust. 4, § 15, § 16.

Po wprowadzeniu zmiany:
1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywanie jakichkolwiek robót przez okres co najmniej jednego tygodnia, 3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, 5) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych, 6) wystąpienia siły wyższej, 7) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, 8) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 9) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, ekshumacje zwłok, itp., pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 11) wystąpienia opóźnień związanych z realizacją elektrycznych robót budowlanych wykonywanych przez firmę wskazaną przez ENERGIĘ-OPERATORA S.A. 12) nieuprawomocnienia się w terminie do dnia 10 maja 2013 r. decyzji Wojewody Pomorskiego dotyczącej decyzji Starosty Wejherowskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej - ulicy Podgórnej na terenie Gminy Miasta Rumi (na odcinku od ul. Sabata do posesji nr 23) 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, z uwzględnieniem zapisów art. 67 ust. 1, pkt 5 uPzp.3. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4. Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie umowy § 5 ust. 15, § 6 ust. 4, § 15, § 16.

Podobne przetargi