86512 / 2012-03-20 - Inny: Spółka prawa handlowego z udziałem Gminy Cieszyn / Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o. (Cieszyn)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa sieci cieplnych magistrali wschód i magistrali północ w Cieszynie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania pn. Przebudowa sieci cieplnych magistrali wschód i magistrali północ w Cieszynie w ramach projektu pn. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie.
W zakres robót objętych nadzorem wchodzi:
Przebudowa sieci cieplnych magistrali wschód i magistrali północ w Cieszynie z podziałem na niżej wymienione części Zadania:
Część I Zadania w zakresie obejmującym:
- przebudowę sieci cieplnej magistrali Wschód w rejonie ul. Frysztackiej w zakresie średnic od DN32 do DN250 i łącznej długości ok. 0,7 km,
- rozbiórkę 3 przewodowej napowietrznej sieci cieplnej odgałęzienia magistrali Wschód w rejonie ul. Ks. Janusza, w zakresie średnic od DN50 do DN150 i łącznej długości ok. 0,09 km,
- demontaż 2 przewodowej kanałowej sieci cieplnej magistrali Wschód w rejonie ul. Frysztackiej o średnicy DN32 i długości ok. 0,07 km,
Część II Zadania w zakresie obejmującym przebudowę sieci cieplnej magistrali Wschód na odcinku od ul. Chopina do GSW os. Piastowskie przy ul. Dolnej w zakresie średnic od DN25 do DN200 i łącznej długości ok. 1,1 km,
Część III Zadania w zakresie obejmującym:
- przebudowę sieci cieplnej (4 przewodowej na 3 przewodową) magistrali północ na odcinku od zakładu EC do PPG Polifarb Cieszyn przy ul. Chemików w zakresie średnic od DN20 do DN400 i łącznej długości ok. 4,3 km,
- demontaż odcinków sieci cieplnej magistrali północ w zakresie średnic od DN40 do DN400 i łącznej długości ok. 1,86 km.
Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót dla części III Zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które znajdują się do wglądu w siedzibie Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Mostowa 2, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Kompletna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej dostępna jest również na stronie internetowej www.ec.cieszyn.pl w zakładce Zamówienia publiczne - Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie - Przebudowa sieci cieplnych magistrali wschód i magistrali północ w Cieszynie.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
1.wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 2.reprezentowania zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji zgodnie z dokumentacją projektową, umową z wykonawcą robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3.analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do wykonawcy robót o jego korektę i przedkładania zamawiającemu do zatwierdzenia, bieżąca kontrola terminowości wykonywanych prac z harmonogramem,
4.sprawdzania jakości robót, wbudowanych materiałów z uwzględnieniem kontroli dopuszczonych do stosowania w budownictwie i zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
5.systematycznego monitorowania i dokumentowania postępów w realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonym harmonogramem i informowanie zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu zadania oraz zaproponowanie programów naprawczych,
6.kontroli nadzorowanych robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy,
7.stwierdzania konieczności pobytu projektanta na budowie,
8.wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,
9.potwierdzania faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru robót,
10.wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących realizowanego zadania, w szczególności dot. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach, wpisów o dowodach dopuszczenia materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
11.żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia, bądź spowodować niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę,
12.dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,
13.nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Jeżeli zajdzie taka konieczność nadzór nad realizacją zadania powinien być codzienny,
14.rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy i projektantem, problemów natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót,
15.organizowania i prowadzenia narad technicznych - rad budowy, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W naradach i spotkaniach powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania. Inspektor nadzoru będzie brał także udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego po uzgodnieniu terminu,
16.udziału w spotkaniach i naradach dot. realizacji robót, w szczególności uczestniczenia w pracach komisji technicznych, powołanych do oceny lub rozstrzygania technicznych problemów budowy w toku jej realizacji,
17.uzgadniania sposobu postępowania z zamawiającym, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych i/lub uzupełniających (inspektor nadzoru ocenia przesłanki zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą robót),
18.występowania na piśmie z wnioskiem do zamawiającego, w przypadku zaistnienia konieczności zawarcia aneksu do umowy, wraz z jego uzasadnieniem i szczegółowym udokumentowaniem,
19.sporządzania Protokołu negocjacji, w przypadku konieczności wykonania - przez wykonawcę robót - robót dodatkowych lub/i zamiennych, zawierające wstępnie uzgodnione z wykonawcą robót ceny, odpowiednio dla robót dodatkowych i/lub robót zamiennych. Protokół negocjacji stanowi załącznik do Protokołu konieczności. Wniosek o roboty dodatkowe lub/i zamienne wraz z Protokołem konieczności, Protokołem negocjacji i innymi dokumentami Inspektor nadzoru niezwłocznie przekazuje zamawiającemu, zawierający wstępnie określone ustalenia - ostateczne warunki negocjuje i zatwierdza zamawiający,
20.sprawdzania i odbioru robót zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych zrealizowanych elementów zadania,
21.zawieszenia/wstrzymywania robót, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
22.opracowywania dla zamawiającego informacji na temat realizowanego zadania, w tym materiałów niezbędnych do przygotowania sprawozdań, raportów, rozliczeń, wniosków o płatność, itp.,
23.potwierdzania w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości do odbioru po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń oraz należytego urządzenia i uporządkowania placu budowy, przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych zadań i przekazania do użytkowania,
24.sprawdzania kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
25.sprawdzania wykonania zadania i jego zgodności z dokumentacją projektową,
26.kontroli wykonania dokumentacji powykonawczej,
27.dokumentowania przebiegu realizacji robót poprzez wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie dostarczona na płycie CD do siedziby zamawiającego najpóźniej w dniu złożenia końcowego rachunku za nadzór za poszczególne zadania,
28.skompletowania i sprawdzania dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub/i złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy we właściwym organie Nadzoru Budowlanego,
29.udziału w kontrolach zewnętrznych zadania, na wniosek zamawiającego, oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji,
30.oceny, aprobaty bądź odrzucenia próśb wykonawcy robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają pisemnej zgody zamawiającego i powinny być konsultowane z zamawiającym,
31.opiniowania wykonanej dokumentacji zamiennej odcinków sieci cieplnej, w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności dotyczących realizacji przebiegu planowanej trasy sieci cieplnej, na której zaistniały przeszkody uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z projektami pierwotnymi,
32.sprawdzanie kosztorysów ofertowych na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające powstałe w trakcie realizacji robót,
33.przygotowanie rozliczenia końcowego zadania,
34.wykonywania wszystkich innych czynności, po uzgodnieniu z zamawiającym, a nie wymienionych w umowie z wykonawcą, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 86512
Data publikacji: 2012-03-20
Nazwa: Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o.
Ulica: ul. Mostowa 2
Numer domu: 2
Miejscowość: Cieszyn
Kod pocztowy: 43-400
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 33 8576700
Numer faxu: 33 8576707
Adres strony internetowej: www.ec.cieszyn.pl
Regon: 07055434000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Spółka prawa handlowego z udziałem Gminy Cieszyn
Inny rodzaj zamawiającego:
Spółka prawa handlowego z udziałem Gminy Cieszyn
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa sieci cieplnych magistrali wschód i magistrali północ w Cieszynie
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania pn. Przebudowa sieci cieplnych magistrali wschód i magistrali północ w Cieszynie w ramach projektu pn. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie.
W zakres robót objętych nadzorem wchodzi:
Przebudowa sieci cieplnych magistrali wschód i magistrali północ w Cieszynie z podziałem na niżej wymienione części Zadania:
Część I Zadania w zakresie obejmującym:
- przebudowę sieci cieplnej magistrali Wschód w rejonie ul. Frysztackiej w zakresie średnic od DN32 do DN250 i łącznej długości ok. 0,7 km,
- rozbiórkę 3 przewodowej napowietrznej sieci cieplnej odgałęzienia magistrali Wschód w rejonie ul. Ks. Janusza, w zakresie średnic od DN50 do DN150 i łącznej długości ok. 0,09 km,
- demontaż 2 przewodowej kanałowej sieci cieplnej magistrali Wschód w rejonie ul. Frysztackiej o średnicy DN32 i długości ok. 0,07 km,
Część II Zadania w zakresie obejmującym przebudowę sieci cieplnej magistrali Wschód na odcinku od ul. Chopina do GSW os. Piastowskie przy ul. Dolnej w zakresie średnic od DN25 do DN200 i łącznej długości ok. 1,1 km,
Część III Zadania w zakresie obejmującym:
- przebudowę sieci cieplnej (4 przewodowej na 3 przewodową) magistrali północ na odcinku od zakładu EC do PPG Polifarb Cieszyn przy ul. Chemików w zakresie średnic od DN20 do DN400 i łącznej długości ok. 4,3 km,
- demontaż odcinków sieci cieplnej magistrali północ w zakresie średnic od DN40 do DN400 i łącznej długości ok. 1,86 km.
Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót dla części III Zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które znajdują się do wglądu w siedzibie Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Mostowa 2, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Kompletna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej dostępna jest również na stronie internetowej www.ec.cieszyn.pl w zakładce Zamówienia publiczne - Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie - Przebudowa sieci cieplnych magistrali wschód i magistrali północ w Cieszynie.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
1.wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 2.reprezentowania zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji zgodnie z dokumentacją projektową, umową z wykonawcą robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3.analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do wykonawcy robót o jego korektę i przedkładania zamawiającemu do zatwierdzenia, bieżąca kontrola terminowości wykonywanych prac z harmonogramem,
4.sprawdzania jakości robót, wbudowanych materiałów z uwzględnieniem kontroli dopuszczonych do stosowania w budownictwie i zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
5.systematycznego monitorowania i dokumentowania postępów w realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonym harmonogramem i informowanie zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu zadania oraz zaproponowanie programów naprawczych,
6.kontroli nadzorowanych robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy,
7.stwierdzania konieczności pobytu projektanta na budowie,
8.wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,
9.potwierdzania faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru robót,
10.wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących realizowanego zadania, w szczególności dot. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach, wpisów o dowodach dopuszczenia materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
11.żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia, bądź spowodować niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę,
12.dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,
13.nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Jeżeli zajdzie taka konieczność nadzór nad realizacją zadania powinien być codzienny,
14.rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy i projektantem, problemów natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót,
15.organizowania i prowadzenia narad technicznych - rad budowy, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W naradach i spotkaniach powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania. Inspektor nadzoru będzie brał także udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego po uzgodnieniu terminu,
16.udziału w spotkaniach i naradach dot. realizacji robót, w szczególności uczestniczenia w pracach komisji technicznych, powołanych do oceny lub rozstrzygania technicznych problemów budowy w toku jej realizacji,
17.uzgadniania sposobu postępowania z zamawiającym, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych i/lub uzupełniających (inspektor nadzoru ocenia przesłanki zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą robót),
18.występowania na piśmie z wnioskiem do zamawiającego, w przypadku zaistnienia konieczności zawarcia aneksu do umowy, wraz z jego uzasadnieniem i szczegółowym udokumentowaniem,
19.sporządzania Protokołu negocjacji, w przypadku konieczności wykonania - przez wykonawcę robót - robót dodatkowych lub/i zamiennych, zawierające wstępnie uzgodnione z wykonawcą robót ceny, odpowiednio dla robót dodatkowych i/lub robót zamiennych. Protokół negocjacji stanowi załącznik do Protokołu konieczności. Wniosek o roboty dodatkowe lub/i zamienne wraz z Protokołem konieczności, Protokołem negocjacji i innymi dokumentami Inspektor nadzoru niezwłocznie przekazuje zamawiającemu, zawierający wstępnie określone ustalenia - ostateczne warunki negocjuje i zatwierdza zamawiający,
20.sprawdzania i odbioru robót zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych zrealizowanych elementów zadania,
21.zawieszenia/wstrzymywania robót, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
22.opracowywania dla zamawiającego informacji na temat realizowanego zadania, w tym materiałów niezbędnych do przygotowania sprawozdań, raportów, rozliczeń, wniosków o płatność, itp.,
23.potwierdzania w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości do odbioru po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń oraz należytego urządzenia i uporządkowania placu budowy, przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych zadań i przekazania do użytkowania,
24.sprawdzania kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
25.sprawdzania wykonania zadania i jego zgodności z dokumentacją projektową,
26.kontroli wykonania dokumentacji powykonawczej,
27.dokumentowania przebiegu realizacji robót poprzez wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie dostarczona na płycie CD do siedziby zamawiającego najpóźniej w dniu złożenia końcowego rachunku za nadzór za poszczególne zadania,
28.skompletowania i sprawdzania dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub/i złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy we właściwym organie Nadzoru Budowlanego,
29.udziału w kontrolach zewnętrznych zadania, na wniosek zamawiającego, oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji,
30.oceny, aprobaty bądź odrzucenia próśb wykonawcy robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają pisemnej zgody zamawiającego i powinny być konsultowane z zamawiającym,
31.opiniowania wykonanej dokumentacji zamiennej odcinków sieci cieplnej, w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności dotyczących realizacji przebiegu planowanej trasy sieci cieplnej, na której zaistniały przeszkody uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z projektami pierwotnymi,
32.sprawdzanie kosztorysów ofertowych na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające powstałe w trakcie realizacji robót,
33.przygotowanie rozliczenia końcowego zadania,
34.wykonywania wszystkich innych czynności, po uzgodnieniu z zamawiającym, a nie wymienionych w umowie z wykonawcą, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się wykonanie usług tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. usług wyszczególnionych w pkt II.1.3) niniejszego ogłoszenia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego.
Czas: D
Data zakończenia: 10/12/2012
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż zapewni następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia:
Inspektor nadzoru w zakresie sieci cieplnych dla części I i II Zadania:
- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art.12a ust.1, art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
- posiadający co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub/i nadzorowaniu robotami budowlanymi związanymi z budową lub/i przebudową (modernizacją) sieci cieplnych, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert,
- osoba ta kierowała lub/i nadzorowała realizacją co najmniej jednego zadania inwestycyjnego, w którego zakres wchodziła: budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja sieci cieplnej w systemie rur preizolowanych o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto,
Inspektor nadzoru w zakresie sieci cieplnych dla części III Zadania:
- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art.12a ust.1, art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
- posiadający co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub/i nadzorowaniu robotami budowlanymi związanymi z budową lub/i przebudową (modernizacją) sieci cieplnych, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert,
- osoba ta kierowała lub/i nadzorowała realizacją co najmniej jednego zadania inwestycyjnego, w którego zakres wchodziła: budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja sieci cieplnej w systemie rur preizolowanych o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto lub budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja napowietrznej sieci cieplnej z izolacją w systemie łubek z pianki poliuretanowej twardej PUR o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto,
Inspektor nadzoru robót drogowych:
- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert.
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie sieci cieplnych z inspektorem nadzoru robót drogowych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie sieci cieplnych dla części I i II Zadania z funkcją inspektora nadzoru w zakresie sieci cieplnych dla części III Zadania, poza przypadkami określonymi w projekcie umowy.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane umożliwiające nadzorowanie robót w danym zakresie, a także uprawnienia które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty
Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - wysokość ubezpieczenia co najmniej 150.000 zł. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
a) oświadczenie wykonawcy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 150.000 zł i posiada opłaconą polisę,
b) wykonawca, który będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1.Zmiany ogólne:
a)zmiana adresu / siedziby zamawiającego/wykonawcy,
b)zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy (podpisujących umowę),
c)zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.
2.Zmiana terminu (wydłużenie) przewidzianego na zakończenie:
a)wstrzymanie realizacji robót z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
b)działania siły wyższej,
c)wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlano-montażowych oraz nadzoru nad nimi,
d)oczekiwanie wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy),
e)wydłużenie terminu realizacji umowy z wykonawcą robót.
3.Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a)obniżenia kosztów wykonania usług, a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,
b)ograniczenia usługi nadzoru inwestorskiego np. poprzez wyłączenie z nadzoru którejkolwiek części Zadania,
c)ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
4.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
b)z przyczyn niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia przez wykonawcę - zmiana osób pełniących samodzielne funkcje na budowie tylko za zgodą zamawiającego. Osoby te winny w takim przypadku posiadać uprawnienia i doświadczenie, które zostało określone warunkach zawartych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Energetyka Cieszyńska sp. z o.o., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn
Data składania wniosków, ofert: 28/03/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Energetyka Cieszyńska sp. z o.o., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, sekretariat, I piętro
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Podobne przetargi
127902 / 2012-04-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontów sal gimnastycznych w placówkach oświatowych w Częstochowie przez inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
14005 / 2010-01-21 - Podmiot prawa publicznego
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Gliwice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót remontowych
i rozbiórkowych w budynkach zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.
3624 / 2012-01-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z budową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. ( dla siedemnastu obiektów)
73237 / 2010-04-01 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn.: Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm.Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - etap II
517226 / 2013-12-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Starosta Zawierciański - Zawiercie (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
261906 / 2012-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Część 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zad.: Wykonanie remontu posadzek holu, szatni oraz świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Olsztyńskiej 42 w Częstochowie; Część 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę w następujących placówkach szkolnych w Częstochowie: a) SP nr 12 przy ul. Warszawskiej 31, b) SP nr 14 przy ul. Waszyngtona 62, c) SP nr 18 przy ul. Św. Barbary 32, d) SP nr 22 przy ul. Żabiej 1, e) SP nr 32 przy ul. Przerwy-Tetmajera 40, f) SP nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9, g) SP nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9
136179 / 2013-07-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Wilkowicach w km 0+000 do km 0+050
498408 / 2012-12-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Inspektor nadzoru technicznego
124170 / 2013-03-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Bielski - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na czas prowadzenia robót w ramach zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej 4450S ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w km 0+530 do 1+155.
216002 / 2014-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ornontowice - Ornontowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja - małe miasta.
366219 / 2010-12-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w Wilkowicach
141187 / 2015-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Odwodnienie terenów przyległych do drogi wojewódzkiej nr 942 tj. ul. Szczyrkowskiej na odcinku w km 0+716 - 0+989 w miejscowości Bystra
238882 / 2011-08-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego
118834 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego - Cieszyn (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km
292972 / 2009-08-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycjÄ… - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012
88121 / 2011-03-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10 - I i II etap
158069 / 2014-07-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów - tężnia solankowa z tarniną w Radlinie przy ul. Wypandów.
343749 / 2011-12-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Gaszowice - Gaszowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: ograniczenie niskiej emisji
w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Przedszkole w Czernicy
178241 / 2014-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Ruda Śląska - Ruda Śląska (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa parkingu przy ul. Radoszowskiej 104-110 w Rudzie Śląskiej
14540 / 2012-01-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kozy - Kozy (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
17632 / 2010-01-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świerklany - Jankowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie Zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach w zakresie:
1. część I - branża kanalizacyjna;
2. część II - branża drogowa.
221336 / 2011-07-28 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego
282682 / 2012-08-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku starej szkoły przy ul. Wyzwolenia 266 w Wilkowicach
212645 / 2012-10-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zabrze - Zabrze (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. LIPOWEJ W ZABRZU
136511 / 2015-09-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i/lub instalacji sanitarnych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8
154223 / 2015-10-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Odwodnienie terenów przyległych do drogi wojewódzkiej nr 942 tj. ul. Szczyrkowskiej na odcinku w km 0+716 - 0+989 w miejscowości Bystra