197268 / 2014-06-11 - Inny: Spółka z o.o / Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (Zamość)
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ul.Chłodnej w Zamościu
Opis zamówienia
Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 3 - klatkowego, 4 - kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.
Budynek będzie posiadać 36 lokali mieszkalnych 2 pokojowych oraz pomieszczenia do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów.
Główne parametry budynku:
- powierzchnia całkowita - 2 444,11 m2;
- powierzchnia użytkowa mieszkań - 1 799,28 m2;
- kubatura - 7 665,50 m3;
- długość budynku - 45,48 m;
- szerokość budynku - 13,38 m;
- wysokość budynku od p.t. - 15,00 m;
- wysokość budynku od p.p.p. - 13,78 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarach Robót.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 197268
Data publikacji: 2014-06-11
Nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Ulica: ul. Peowiaków 8
Numer domu: 8
Miejscowość: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Województwo / kraj: lubelskie
Numer telefonu: 0-84 638 74 15
Adres strony internetowej: tbs.biuletyn-publiczny.net
Regon: 95044400000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o
Inny rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ul.Chłodnej w Zamościu
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 3 - klatkowego, 4 - kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.
Budynek będzie posiadać 36 lokali mieszkalnych 2 pokojowych oraz pomieszczenia do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów.
Główne parametry budynku:
- powierzchnia całkowita - 2 444,11 m2;
- powierzchnia użytkowa mieszkań - 1 799,28 m2;
- kubatura - 7 665,50 m3;
- długość budynku - 45,48 m;
- szerokość budynku - 13,38 m;
- wysokość budynku od p.t. - 15,00 m;
- wysokość budynku od p.p.p. - 13,78 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarach Robót.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2015
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80000PLN
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający przy ocenie spełniania przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał
co najmniej 1 zadanie o wartości minimalnej 4 000 000,00 zł (brutto) podobne
do przedmiotu zamówienia oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przez (zadanie podobne) rozumieć należy wykonanie obiektu budowlanego z zakresu budownictwa mieszkalnego lub użyteczności publicznej.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca wykaże dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania
zamówienia:
- Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, kierował realizacją co najmniej 2 podobnych inwestycji, w tym przynajmniej 1 o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł (brutto). Przez (podobną inwestycję) należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego z zakresu budownictwa mieszkalnego lub użyteczności publicznej.
- Kierownicy robót
Wykonawca zobowiązany jest wykazać przynajmniej po jednej osobie do objęcia
funkcji kierowników robót w następujących branżach:
- branży konstrukcyjno - budowlanej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- branży drogowej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
- branży sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
- branży elektrycznej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł oraz wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę
dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż
PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP
z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs
walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia
o zamówieniu.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 12: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
6.1. Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy firmy oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6.2. Dowód wniesienia wadium w/g pkt. 8 SIWZ zgodnie z art 45 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
Dowód wpłaty wadium można załączyć do oferty lub wnieść oddzielnie.
6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.5. Zbiorcze zestawienie kosztów.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych,
w przypadku:
- śmierci,
- rozwiązania stosunku pracy,
- utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamówienia,
- choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
- urlopu wypoczynkowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - na czas tego urlopu,
- innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie.
Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.
2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.
3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji projektowej, które:
- zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości wznoszonego budynku czy interesów osób trzecich lub;
- nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne
lub
- prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej, zmianie mogą ulec terminy realizacji zamówienia,
b) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminów realizacji zamówienia,
c) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu konieczności dopuszcza się zmianę terminów realizacji zamówienia,
d) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych dopuszcza się zmianę terminów realizacji zamówienia,
e) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:
- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,
f) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
g) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do
jednoznacznego określenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
h) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
i) jeżeli zmiana terminów realizacji zamówienia jest konieczna z powodu działania siły
wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony,
która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej
staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej stronie.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
- powódź, pożar,
- silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla
obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym
okresie,
- inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.
Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których
wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:
- zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
- nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
- promieniowanie lub skażenia,
- nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia
na wykonanie robót technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe,
- wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot zamówienia zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.
4) zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:
a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane
zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje
zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę
kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,
b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany
rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, Zamawiający sporządza
protokół konieczności, a następnie dostarcza opinie w sprawie ich wykonania oraz,
jeżeli jest potrzebna, dokumentację projektową na te roboty,
5) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
6) inne zmiany niż wymienione w pkt 1 - 5 w następujących sytuacjach:
a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w treści umowy;
b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo - finansowym inwestycji, nie prowadzące do zmiany terminów realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego, lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - na jego wniosek;
d) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
e) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po
przeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zmiany, o których mowa w ust. 16.2.pkt 6 lit. a, b następują poprzez pisemne
powiadomienie Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu.
Zmiany, o których mowa w ust 16.2. pkt 6 lit. c następują poprzez przedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego Zamawiającemu do akceptacji i nie wymagają formy aneksu.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: tbs.biuletyn-publiczny.net
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Peowiaków 8/1
22-400 Zamość
Data składania wniosków, ofert: 27/06/2014
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Peowiaków 8/1
22-400 Zamość
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453310006 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia: 452514009
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Podobne przetargi
314986 / 2014-09-23 - Podmiot prawa publicznego
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych i układu załadunku biofrakcji w ramach Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska
372306 / 2009-10-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych dla zadania zasilanie wody chłodzącej do przyszłego rezonansu w pomieszczeniach piwnicy w budynku głównym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
345232 / 2013-08-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie termomodernizacji budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, przy ul. Mickiewicza 36
185758 / 2013-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy w Kamionce - Kamionka (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Syrach z przeznaczeniem
na Wiejski Dom Kultury w Syrach
221173 / 2010-08-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Stary Zamość - Stary Zamość (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chomęciska Duże - Dębina
47511 / 2016-04-28 - Podmiot prawa publicznego
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. - Zamość (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
2/ZP/p.n./r.b./2016 Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Hrubieszowskiej 38A w Zamościu.
92578 / 2011-04-27 - Inny: SamorzÄ…dowa osoba prawna
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachu na budynku mieszkalnym przy
ul. Dworcowej 8
332972 / 2009-09-25 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dom Pomocy Społecznej - Rybczewice Drugie (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana wykładziny podłogowej w budynku Dworu,
malowanie i adaptacja pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach
289644 / 2009-08-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Janowie Lub. przy ul. Wojska Polskiego 19
29213 / 2015-03-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Głusk Dominów - Lublin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Abramowice Prywatne i Żabia Wola
349328 / 2012-09-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy Szkołach Podstawowych nr 3, 25, 38, 42, 46, 47, 50 w Lublinie.
84493 / 2012-04-13 - Podmiot prawa publicznego
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania remontowego: O/O Lublin- remont w siedzibie i na posesji oddziału
216482 / 2015-08-21 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczenia nr A6 w budynku Wydziału Ekonomicznego UMCS
378742 / 2009-10-29 - Inny: Jednostka Organizacyjna SamorzÄ…du Gminy
Samorządowy Ośrodek Kultury - Komarów-Osada (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont świetlicy wiejskiej w Komarowie Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu
185208 / 2012-06-01 - Uczelnia publiczna
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie odgromników - maszty izolowane na budynku Domu Studenta wraz z Centrum Badań nad Innowacjami
305894 / 2013-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radzyń Podlaski - Radzyń Podlaski (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa placu zabaw w Zbulitowie Dużym
165128 / 2011-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim - Tomaszów Lubelski (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonania przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Rymarskiej w Tomaszowie Lubelskim
23523 / 2015-02-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Uścimów - Stary Uścimów (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zagospodarowanie centrum wsi - parking przy stadionie
69543 / 2009-05-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie docieplenia ściany budynku Schroniska Dla Nieletnich w Dominowie - elewacja północna od strony kotłowni.
108263 / 2012-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska ( nowe osiedle )
343356 / 2009-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åukowa - Åukowa (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Åukowej
58498 / 2014-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żmudź - Żmudź (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem Dębowy Las w Wołkowianach Gmina Żmudź - etap II
271938 / 2012-07-26 - Podmiot prawa publicznego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja i remont dachu z wymianÄ… pokrycia dachowego w budynku mmieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 39 w Ciechanowie. TBS 04/12
320582 / 2011-10-05 - Inny: instytut badawczy
Instytut Nawozów Sztucznych - Puławy (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja pomieszczeń pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży elektrycznej i teletechnicznej oraz branży instalacyjnej - wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnej oraz gazów technicznych w pomieszczeniach 211 i 220 w budynku E40 w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
155797 / 2009-09-15 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Dróg Powiatowych w ÅÄ™cznej - ÅÄ™czna (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Program Bogdanka - Przebudowa dróg powiatowych o nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w m. Nadrybie poprzez budowę ronda