331960 / 2010-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiatowy ZarzÄ…d Drogowy w Gorlicach (Gorlice)

Oryginalna rolka transferowa 1710503001 marki Minolta

Cena: 202.80 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2010-09-16 pod pozycją 294326. Zobacz ogłoszenie 294326 / 2010-09-16 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 331960

Data publikacji: 2010-10-15

Nazwa: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach

Ulica: ul. Słoneczna 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Gorlice

Kod pocztowy: 38-300

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 018 3524002

Numer faxu: 018 3524002 w. 17

Regon: 49193673500000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 294326

Data wydania biuletynu: 2010-09-16

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2010

Pozycja ogłoszenia: 294326

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gorlickiego - modernizacja dróg powiatowych nr: 1390K, 1463K, 1484K, 1493K Działanie 4.1. Schemat C Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gorlickiego - modernizacja dróg powiatowych nr: 1390K, 1463K, 1484K, 1493K Działanie 4.1. Schemat C Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ZADANIE I
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1390K Ciężkowice - Turza - Sitnica - Strzeszyn
w km 19+477 - 20+016 = 539 mb; 20+249 - 20+710 = 461 mb, razem 1 000 mb
ZADANIE II
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1463K Siedliska - Biesna w km 0+003 - 1+699 = 1 696 mb
ZADANIE III
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1484K Biecz - Korczyna - Libusza - Kobylanka w km 0+760 + 2+290 = 1 530 mb
ZADANIE IV
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1493K Siary - Owczary w km 0+030 - 2+030 = 2 000 mb
Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać wszystkie czynności wynikające z Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych do tejże ustawy oraz inne czynności niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności.
Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 raz w ciągu tygodnia (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub w terminie 1 dnia od powiadomienia być do dyspozycji Zamawiającego.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć między innymi:
-zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania /dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego niezbędną do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych/;
-zapoznanie się z terenem inwestycji;
-udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego
ewentualnych aktualizacji;
-sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora, w tym:
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy z Wykonawcą robót;
sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie usterek i wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji);
-rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
-branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
-czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
-sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo-ilościowo-kosztową wraz z jej uzasadnieniem;
-gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych; branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia całości zadania, kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych usterek (wad);
-uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych usterek (wad) potwierdzonych protokołem.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Inwestycja realizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1. Schemat C- drogi powiatowe .

Nazwa wykonawcy: ARKADIS Monika Bakowka

Adres pocztowy wykonawcy: Przedmieście Czudeckie 439

Miejscowość: Czudec

Kod pocztowy: 38-120

ID województwa: 8

Województwo / kraj: podkarpackie

Data udzielenie zamówienia: 13/10/2010

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 21483,22

Cena wybranej oferty: 24000,00

Cena minimalna: 24000,00

Cena maksymalna: 31000,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi