129133 / 2011-05-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krośnie (Krosno)
Wykonanie drenażu i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian fundamentowych oraz remont obróbek blacharskich gzymsu i cokołu budynku Sądu Rejonowego w Sanoku, ul. Kościuszki 5
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drenażu i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian fundamentowych oraz remont obróbek blacharskich gzymsu i cokołu budynku Sądu Rejonowego w Sanoku, ul. Kościuszki 5, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Zakres zamówienia:
1) Roboty ziemne: rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie wykopów i ich umocnienie oraz zasypanie po wykonaniu robót, a także wywóz nadmiaru ziemi.
2) Izolacja ścian zewnętrznych piwnic: oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi i zmycie wodą, uzupełnienie spoinowania murów i uszczelnienie szlamem, gruntowanie ścian preparatem hydrofobizowym.
3) Wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej: demontaż rurociągu żeliwnego i ułożenie kanału z rur PCV na podłożu z piasku oraz wymiana połączeń rurociągów ze studzienkami.
4) Drenaż: montaż studzienek drenarskich perforowanych, ułożenie rur osłonowych, separacja warstw gruntu geowłókninami, ułożenie rurociągów drenarskich perforowanych na podsypce filtracyjnej i obsypanie drenażu żwirkiem filtracyjnym, a także montaż wyposażenia przepompowni wód opadowych, zasuw, zaworów zwrotnych i sterownika alarmowego.
5) Remont gzymsów i cokołu: wymiana pokrycia gzymsów, naprawa rur spustowych i uzupełnienie obróbek blacharskich, gruntowanie cokołu, wykonanie dwukrotnej hydroizolacji i tynków zewnętrznych kat. III.
6) Naprawa nawierzchni z kostki brukowej: ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki brukowej.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 129133
Data publikacji: 2011-05-04
Nazwa: Sąd Okręgowy w Krośnie
Ulica: ul. Sienkiewicza 12
Numer domu: 12
Miejscowość: Krosno
Kod pocztowy: 38-400
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 013 4373661
Numer faxu: 013 4373661
Adres strony internetowej: www.krosno.so.gov.pl
Regon: 00064176200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie drenażu i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian fundamentowych oraz remont obróbek blacharskich gzymsu i cokołu budynku Sądu Rejonowego w Sanoku, ul. Kościuszki 5
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drenażu i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian fundamentowych oraz remont obróbek blacharskich gzymsu i cokołu budynku Sądu Rejonowego w Sanoku, ul. Kościuszki 5, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Zakres zamówienia:
1) Roboty ziemne: rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie wykopów i ich umocnienie oraz zasypanie po wykonaniu robót, a także wywóz nadmiaru ziemi.
2) Izolacja ścian zewnętrznych piwnic: oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi i zmycie wodą, uzupełnienie spoinowania murów i uszczelnienie szlamem, gruntowanie ścian preparatem hydrofobizowym.
3) Wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej: demontaż rurociągu żeliwnego i ułożenie kanału z rur PCV na podłożu z piasku oraz wymiana połączeń rurociągów ze studzienkami.
4) Drenaż: montaż studzienek drenarskich perforowanych, ułożenie rur osłonowych, separacja warstw gruntu geowłókninami, ułożenie rurociągów drenarskich perforowanych na podsypce filtracyjnej i obsypanie drenażu żwirkiem filtracyjnym, a także montaż wyposażenia przepompowni wód opadowych, zasuw, zaworów zwrotnych i sterownika alarmowego.
5) Remont gzymsów i cokołu: wymiana pokrycia gzymsów, naprawa rur spustowych i uzupełnienie obróbek blacharskich, gruntowanie cokołu, wykonanie dwukrotnej hydroizolacji i tynków zewnętrznych kat. III.
6) Naprawa nawierzchni z kostki brukowej: ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki brukowej.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 75
Informacja na temat wadium:
Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wpłacone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 83 1010 1528 0026 2613 9120 0000.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ww. ustawy;
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 3 roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji ww. wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz kwalifikacje w zakresie kierowania i nadzorowania prac budowlanych przy zabytkach nieruchomych lub co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych oraz co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia w zakresie branży sanitarnej.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji ww. wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ, do którego należy załączyć oświadczenie, że ww. osoby posiadają wymagane uprawnienia.
Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - robotami budowlanymi. Wymagane jest przedłożenie polisy lub innego dokumentu na minimalną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł na jedno zdarzenie. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji przedłożonego dokumentu.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
inne_dokumenty:
W przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, każde pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza wraz z dokumentem poświadczającym, że pełnomocnictwo zostało podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji wykonawcy.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
a) przedmiot umowy i termin wykonania zamówienia:
1) Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu robót z powodu wstrzymania lub ograniczenia środków budżetowych na sfinansowanie przedmiotu umowy. O tej decyzji poinformuje wykonawcę na piśmie. Zakres ograniczenia robót będzie odpowiadał zakresowi ograniczenia środków budżetowych na sfinansowanie przedmiotu umowy. Ewentualna kontynuacja robót nastąpi na pisemne zawiadomienie Zamawiającego, w którym określony zostanie termin wykonania tych robót i termin wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia.
2) Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy i których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy.
3) W przypadku udzielenia wykonawcy zamówienia dodatkowego termin realizacji zamówienia podstawowego może zostać przedłużony o okres niezbędny pod względem technologicznym do wykonania zamówienia dodatkowego.
4) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy stanie się niemożliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu już należycie wykonanych robót.
b) wynagrodzenie wykonawcy:
1) W związku z ograniczeniem zakresu robót obniżeniu ulegnie wynagrodzenie wykonawcy. Z tytułu rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu robót wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
2) Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT.
3) Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych polegających na wprowadzeniu innych materiałów oraz innych rozwiązań technicznych lub technologicznych w stosunku do dokumentacji projektowej, na podstawie której sporządzono kosztorys ofertowy.
c) inne zmiany:
1) Zmiana osoby uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia ujętej w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ jest możliwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krosno.so.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12, pokój nr 327
Data składania wniosków, ofert: 20/05/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12, pokój nr 327
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)
Podobne przetargi
113561 / 2015-07-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont sanitariatów w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6
58589 / 2015-04-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Renowacja parkietów w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 - zamówienie uzupełniające nr 1
248767 / 2013-11-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku SÄ…du Rejonowego w ÅaÅ„cucie
300116 / 2010-09-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Zabudowa podcieni budynku sądów i prokuratur w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27.
185705 / 2014-08-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont wybranych pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie
przy Placu Śreniawitów 3 - zamówienie uzupełniające nr 2
297323 / 2008-11-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
REMONT ÅAZIENEK SÄ„DU REJONOWEGO W TARNOBRZEGU - V I IV PIĘTRO. Znak postÄ™powania: ZP 226 - 11/2008.
220617 / 2013-10-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Zamówienie uzupeÅ‚niajÄ…ce Nr 2 - wymiana drzwi zewnÄ™trznych wejÅ›cia do Prokuratury Rejonowej, zlokalizowanego w budynku SÄ…du Rejonowego w ÅaÅ„cucie WydziaÅ‚y Zamiejscowe w Leżajsku
227983 / 2014-10-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu .
115291 / 2012-05-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku - 2012
237667 / 2010-09-01 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach - 2010 r. ( zamówienie uzupełniające nr 1)
283017 / 2011-10-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Zamówienie uzupełniające, Sąd Rejonowy w Ropczycach, 2011r
186895 / 2012-08-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku - 2012 - zamówienie uzupełniające
129451 / 2015-09-01 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Malowanie pomieszczeń wraz z częściową wymianą drzwi w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6
234696 / 2011-08-08 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach - 2011 - 2
405128 / 2010-12-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach -2010. Zamówienie uzupełniające Nr 2
221381 / 2010-08-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach -2010 r. (zamówienie uzupełniające nr 1)
436976 / 2009-12-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie robót niezbędnych do przystosowania budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia do zwiększonego stanu zatrudnienia
280971 / 2011-10-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Zamówienie uzupełniające, Sąd Rejonowy w Ropczycach, 2011r
240255 / 2009-12-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy w Ropczycach - Ropczyce (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku SÄ…du Rejonowego w Ropczycach - po powodzi
412638 / 2010-12-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach -2010 r. Zamówienie uzupełniające Nr 2
158203 / 2014-07-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont wybranych pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 - zamówienie uzupełniające nr 1
102759 / 2013-06-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont elewacji budynku SÄ…du Rejonowego w ÅaÅ„cucie WydziaÅ‚y Zamiejscowe w Leżajsku - 2013
275341 / 2010-10-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach - rozbudowa systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP
88347 / 2010-04-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku SÄ…du Rejonowego w Ropczycach - 2010 r.
27292 / 2010-01-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w budynku SÄ…du Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia
138565 / 2012-06-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty remontowe w budynkach SÄ…du Rejonowego
w Strzyżowie - 2012
113531 / 2015-07-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont elewacji budynku SÄ…du Rejonowego w ÅaÅ„cucie przy ul.
Grunwaldzkiej 10
70539 / 2010-03-31 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie koniecznych robót uzupełniających, związanych z doprowadzeniem budynku do stanu zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania
193386 / 2012-06-08 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku SÄ…du Rejonowego w Ropczycach - 2012