113531 / 2015-07-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy (Łańcut)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-06-24 pod pozycją 92895. Zobacz ogłoszenie 92895 / 2015-06-24 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 113531

Data publikacji: 2015-07-29

Nazwa: Sąd Rejonowy

Ulica: ul. Grunwaldzka 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Łańcut

Kod pocztowy: 37-100

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 17 22 42 300

Numer faxu: 17 22 42 355

Regon: 00032438100000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 92895

Data wydania biuletynu: 2015-06-24

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 92895

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie przy ul.
Grunwaldzkiej 10

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest
remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie. 2. Zakres remontu obejmuje: 1) renowację ścian
cokołowych budynku - od strony zewnętrznej; 2) renowację ścian parteru i pięter - od strony zewnętrznej; 3)
renowację muru schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku; 4) renowację zewnętrznego zejścia
do piwnicy (elewacja wschodnia); 5) renowację murków oporowych przy pogrążonych oknach piwnicy (plac
parkingowy); 6) renowację muru i skrzydła bramy jezdnej wygradzającej plag gospodarczy-parkingowy); 7)
wykonanie drenażu budynku w miejscach wskazanych przez projekt wykonawczy - prawidłowość wykonania
drenażu winna być wykazana przez geodetę w operacie inwentaryzującym wykonane roboty, wskazującym m.in.
głębokość posadowienia dna studzienek. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa,
przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót
opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał
być zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Dodatkowe informacje, które Wykonawca musi uwzględnić przy
sporządzaniu oferty: 1) roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie sądu. W toku wykonywania robót, Wykonawca swoim działaniem nie może ograniczać pracy Sądu (dostępność, hałas, itp.), w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności które będą powodować hałas, muszą być wykonywane w godzinach od 14:00 do godziny 19:00; 2) budynek Sądu Rejonowego w Łańcucie podlega ścisłej
ochronie konserwatorskiej na podstawie indywidualnej decyzji o wpisie do rejestru zabytków A-1284 z dnia
28.03.1997 r 6. Sąd Rejonowy w Łańcucie uzyskał pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Przemyślu na wykonanie prac (Decyzja nr 94/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r.). 7. Zamawiający będzie
mógł przystąpić do wykonywania robót w oparciu o dokonane zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do
Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Łańcucie. 8. Wymagania dotyczące robót i stawiane
Wykonawcy: 1) wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji
umowy; 3) wykonawca zobowiązany jest powierzyć funkcje kierownika budowy osobie która posiada
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz spełnia wymagania wynikające z
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 165 poz. 987) tj. odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby wskazanej do pełnienia funkcji
kierownika budowy, a w szczególności: uprawnienia budowlane, potwierdzenie przynależności do właściwej izby
zawodowej oraz potwierdzające wymaganą praktykę zawodową przy obiektach wpisanych do ewidencji
zabytków - w celu weryfikacji ich przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Rzeszowie; 4)
przekazanie terenu robót budowlanych: Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy
teren robót. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media
(energia elektryczna, woda itp.); 5) zgodność robót z dokumentacją przetargową: Dokumentacja przetargowa
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową. W przypadku,
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową i wpłynie to na niezadowalającą
jakość wykonanego elementu, to takie elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie z właściwych
materiałów, na koszt Wykonawcy; 6) zabezpieczenie terenu robót: Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt
zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną; 7)
ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy; 8) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji odpadów i materiałów pochodzących z rozbiórki. Przyjmuje się, że koszty utylizacji ujęte są w cenie umownej; 9) bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, a szczególnie zadba, aby jego personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Elementy rozbiórkowe w szczególności
elementy metalowe są własnością Zamawiającego, winny one być oddane na złom, dokumentując tym samym
Zamawiającemu ich recykling. Środki pieniężne uzyskane z tytułu sprzedaży elementów metalowych winne być
przekazane przelewem na konto Zamawiającego

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454430004 (Roboty elewacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
EXCEL Firma
Usługowo-Budowlano-Handlowa
Ryszard Ostrowski

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Leopolda Lisa Kuli 5

Miejscowość: Łańcut

Kod pocztowy: 37-100

ID województwa: 8

Województwo / kraj: podkarpackie

Data udzielenie zamówienia: 28/07/2015

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 431253,46

Cena wybranej oferty: 349945,57

Cena minimalna: 349945,57

Cena maksymalna: 471560,51

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi