390584 / 2013-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Luzino (Luzino)
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: PRZEBUDOWA ULICY NARCYZOWEJ W LUZINIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: budowie nawierzchni z kostki betonowej ulicy Narcyzowej w miejscowości Luzino, na odcinku od ulicy Ofiar Stutthofu do ulicy Botanicznej, oraz na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicy Narcyzowej w miejscowości Luzino, na odcinku od studni D13 do D 7.
Administratorem drogi gminnej, będącej w zarządzie Gminy, jest Gmina Luzino.
Szczegółowy zakres prac określony został w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, która zawiera: dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
Zakres przedmiotu zamówienia (obowiązki Wykonawcy - inspektora nadzoru inwestorskiego) obejmuje w szczególności:
1) Przekazanie wykonawcy robót budowlanych, w imieniu Zamawiającego, terenu budowy,
2) Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę (jeżeli dotyczy), przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegnie wbudowaniu wyrobów budowlanych o parametrach niższych niż w dokumentacji projektowej, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4) Nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,
5) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji ( potwierdzone protokołami), urządzeń technicznych i przewodów kominowych (jeżeli dotyczy) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
6) Potwierdzanie usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ,
7) Potwierdzenie zakresu faktycznie wykonanych robót poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysów powykonawczych ( zamiennych), podpisanie protokołów (końcowego) oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiającego,
8) Kontrolowanie zgodności realizacji robót budowlanych z uzgodnionym przez Strony harmonogramem robót,
9) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy (jeżeli dotyczy) i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
10) Kontrola zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami oraz z innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami,
11) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
12) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót potwierdzenia wpisem do dziennika budowy: dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, wstrzymania dalszych robót, w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę ( jeżeli dotyczy),
13) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót zamiennych, uzupełniających czy dodatkowych,
14) Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót niezbędnych do odbioru,
15) Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
16) Organizowanie, w miarę potrzeb, narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie do 5 dni po naradzie,
17) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn,
18) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa,
19) Udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z mieszkańcami, związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
20) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych,
21) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
22) Udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,
23) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy,
24) Kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
25) Przeprowadzenie kontroli (kontrolowanie) przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bhp na terenie budowy inwestycji,
26) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami bhp,
27) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,
28) Potwierdzanie wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) każdorazowej obecności na budowie,
29) Sprawdzenie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń itd., za które wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy,
30) Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej, w tym również: geodezyjnych szkiców tyczenia i kontroli położenia obiektów, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez geodetę,
31) Współdziałanie z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizację inwestycji,
32) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również:
1) Dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót,
2) Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,
3) Zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania,
4) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania,
5) Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,
6) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,
7) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym wraz z podpisaniem ostatecznego protokołu robót,
8) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 390584
Data publikacji: 2013-09-26
Nazwa: Gmina Luzino
Ulica: ul. Ofiar Stutthofu 11
Numer domu: 11
Miejscowość: Luzino
Kod pocztowy: 84-242
Województwo / kraj: pomorskie
Numer telefonu: 058 6782068 w. 49
Numer faxu: 058 6782325
Adres strony internetowej: www.luzino.pl
Regon: 00053989700000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: PRZEBUDOWA ULICY NARCYZOWEJ W LUZINIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: budowie nawierzchni z kostki betonowej ulicy Narcyzowej w miejscowości Luzino, na odcinku od ulicy Ofiar Stutthofu do ulicy Botanicznej, oraz na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicy Narcyzowej w miejscowości Luzino, na odcinku od studni D13 do D 7.
Administratorem drogi gminnej, będącej w zarządzie Gminy, jest Gmina Luzino.
Szczegółowy zakres prac określony został w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, która zawiera: dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
Zakres przedmiotu zamówienia (obowiązki Wykonawcy - inspektora nadzoru inwestorskiego) obejmuje w szczególności:
1) Przekazanie wykonawcy robót budowlanych, w imieniu Zamawiającego, terenu budowy,
2) Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę (jeżeli dotyczy), przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegnie wbudowaniu wyrobów budowlanych o parametrach niższych niż w dokumentacji projektowej, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4) Nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,
5) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji ( potwierdzone protokołami), urządzeń technicznych i przewodów kominowych (jeżeli dotyczy) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
6) Potwierdzanie usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ,
7) Potwierdzenie zakresu faktycznie wykonanych robót poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysów powykonawczych ( zamiennych), podpisanie protokołów (końcowego) oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiającego,
8) Kontrolowanie zgodności realizacji robót budowlanych z uzgodnionym przez Strony harmonogramem robót,
9) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy (jeżeli dotyczy) i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
10) Kontrola zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami oraz z innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami,
11) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
12) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót potwierdzenia wpisem do dziennika budowy: dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, wstrzymania dalszych robót, w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę ( jeżeli dotyczy),
13) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót zamiennych, uzupełniających czy dodatkowych,
14) Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót niezbędnych do odbioru,
15) Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
16) Organizowanie, w miarę potrzeb, narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie do 5 dni po naradzie,
17) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn,
18) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa,
19) Udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z mieszkańcami, związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
20) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych,
21) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
22) Udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,
23) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy,
24) Kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
25) Przeprowadzenie kontroli (kontrolowanie) przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bhp na terenie budowy inwestycji,
26) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami bhp,
27) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,
28) Potwierdzanie wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) każdorazowej obecności na budowie,
29) Sprawdzenie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń itd., za które wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy,
30) Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej, w tym również: geodezyjnych szkiców tyczenia i kontroli położenia obiektów, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez geodetę,
31) Współdziałanie z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizację inwestycji,
32) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również:
1) Dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót,
2) Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,
3) Zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania,
4) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania,
5) Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,
6) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,
7) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym wraz z podpisaniem ostatecznego protokołu robót,
8) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 29/11/2013
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami, z których:
a) minimum 1 (jedna) osoba posiada uprawnienia budowlane w zakresie kierowania (nadzorowania) robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) minimum 1 (jedna) osoba posiada uprawnienia budowlane w zakresie kierowania (nadzorowania) robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA 1!
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394.).
UWAGA 2!
Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę ww. funkcji ( odpowiednio lit. a, b) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 8 000,00 zł.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo (oryginał lub uwierzytelniona notarialnie kopia) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zmiany terminu realizacji inwestycji, tym samym terminu rozliczenia projektu, ewentualnej zmiany składu osobowego lub dodanie nowych osób, które może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach nie niższych niż przedstawione w ofercie, zmiany podwykonawcy, w przypadku kiedy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom.
Kod kryterium cenowe: A
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Luzino
ul. 10 Marca 11
84-242 Luzino
Data składania wniosków, ofert: 04/10/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Luzino
Kancelaria
ul. Ofiar Stutthjofu 11
84-242 Luzino
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
26813 / 2013-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego - Pruszcz Gdański (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego Etap I - km 9+815 do km 11+573
zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE Å»UÅAW - ETAP I - POWIAT GDAŃSKI. Projekt współfinansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpójnoÅ›ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Åšrodowisko, lata 2007 - 2013.
290318 / 2010-09-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Sztumie - Sztum (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
300062 / 2013-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto i Gmina Sztum - Sztum (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji roboty budowlanej pn. Rewitalizacji terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami.
365794 / 2010-11-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Luzino - Luzino (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJÄ„ ZADANIA: WYMIANA SIECI WODOCIÄ„GOWEJ WRAZ Z PRZYÅÄ„CZAMI W ULICY ÅÄ„KOWEJ W LUZINIE - sprawa nr ZP/59/U/2010
8931 / 2011-01-10 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Puck - Puck (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Budowa szkoły w Leśniewie Gmina Puck.
117590 / 2014-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Pruszcz Gdański - Pruszcz Gdański (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej pn. Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim
148797 / 2014-07-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ustka - Ustka (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie i przebudowie ciągów komunikacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie portu Ustka
50309 / 2012-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kobylnica - Kobylnica (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej w latach 2012-2014 (Zadania Nr 1 - 4)
173606 / 2011-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Reda - Reda (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie przy realizacji robót budowlanych polegających na Budowa ul. 12 Marca w Redzie - Etap II
146601 / 2013-07-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Chojnice - Chojnice (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2645G od granicy gminy Chojnice do miejscowości Lichnowy
77100 / 2011-04-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego - Pruszcz Gdański (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorskiego nad realizacją prac pn.: Remont drogi powiatowej nr 2202G Lublewo - Bielkówko - Straszyn - realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
293230 / 2012-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasta Sopotu - Sopot (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera KOntraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej - wykonanie układu C
94316 / 2013-03-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasta Sopotu - Sopot (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie wnętrza kwartału położonego w Sopocie pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino i Pułaskiego na dz nr 240/13, 240/14, 240/15, 240/6, 17/1.
78578 / 2010-03-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasta Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni
181394 / 2010-06-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Luzino - Luzino (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJÄ„ ZADANIA: REMONT DROGI GMINNEJ NR 1453 G (KĘBÅOWO - DK NR 6 - UL. WIEJSKA) I DROGI POWIATOWEJ NR 1451 G NA ODCINKU KĘBÅOWO - ZELEWO WRAZ Z BUDOWÄ„ CIÄ„GÓW PIESZO - ROWEROWYCH, REALIZOWANEGO W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
217143 / 2010-08-11 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA ZADANIA PN:
PRZEBUDOWA SKRZYÅ»OWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 20 Z DROGÄ„ GMINNÄ„ HN 187037G DO M. ÅUBIANA ODC. KM 235+386,00 DO KM 253+719,00
113569 / 2010-05-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Słupsku - Słupsk (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową i przebudową budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Człuchowie
278980 / 2011-09-08 - Uczelnia publiczna
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu kapitalnego sali E10 oraz remontu odtworzeniowego sal E11 i E207 znajdujących się w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ulicy Narutowicza 11/12
142091 / 2012-06-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ustka - Ustka (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. Żeromskiego w Ustce
45151 / 2013-03-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Lębork - Lębork (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOÅšCI SZANSÄ„ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOÅšCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH NA OBIEKCIE REALIZOWANYM W LĘBORKU.
150484 / 2010-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy inwestycji realizowanej w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - odcinki E (22+206 ÷ 26+599) oraz G2a (28+800 ÷ 29+850)
384754 / 2009-11-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasta Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących budowę Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej w Gdyni.
135774 / 2011-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasta Puck - Puck (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji p.n. Modernizacja Portu Rybackiego w Pucku: budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb rybaków wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujący: weryfikację projektu wykonawczego, udział w procedurze przetargowej oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
123919 / 2010-05-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ustka - Ustka (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rekonstrukcji obiektu zabytkowego na budynek Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce, przy ul. Kosynierów 21
184684 / 2010-06-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Luzino - Luzino (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu Rozbudowa szkoły w Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę gimnastyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego - sprawa ZP/23/U/2010
454116 / 2012-11-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Potęgowo - Potęgowo (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
usługa nadzoru inwestorskiego zadania pn.: przebudowa dróg gminnych w Potęgowie - ulice: Pocztowa, Głowackiego, Słoneczna, 9 Maja, Kwiatowa
229231 / 2013-10-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Luzino - Luzino (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJÄ„ ZADANIA: ROZBUDOWA PARKINGU PRZY GMINNYM OÅšRODKU KULTURY ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PLACU APELOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE
65788 / 2015-03-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowa Karczma - Nowa Karczma (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU WIEJSKIEGO ZE SKWEREM Z FONTANNÄ„ W NOWEJ KARCZMIE
44614 / 2010-02-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy w Skórczu - Skórcz (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły, na działce nr 593 w obrębie ewidencyjnym Pączewo w gminie Skórcz
403920 / 2013-10-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia budowy przez Inżyniera Kontraktu dla obiektu realizowanego w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego (odcinek I od km 0+114,00 do km 1+944,5 oraz odcinek II od km 2+652,26 do km 4+300,00)