94592 / 2011-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa / ZarzÄ…d Powiatu w Rybniku (Rybnik)

Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim, realizowanego w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w celu realizacji zadania termomodernizacji wraz z wymianą/modernizacją źródeł ciepła w następujących budynkach:
1) Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach, ul. Rybnicka 4, 44-295 Lyski,
2) Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne, ul. Przedszkolna 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
3) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ( w tym budynek główny szkoły i dwa budynki warsztatów )
2.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje następujące specjalności:
1) konstrukcyjno - budowlaną,
2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
w okresie realizacji oraz gwarancji.
3.Wykonawca zobowiązany będzie pełnić nadzór inwestorski nad całością w/w zadania inwestycyjnego, jednocześnie pełniąc funkcje koordynatora projektu w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego. /j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623/. Nadzór inwestorski obejmował będzie również nadzorowanie prac dodatkowych nieprzewidzianych lub robót zamiennych, nie ujętych w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt III.4.
4.Zakres prac obejmujący nadzór inwestorski określa następująca dokumentacja budowlana:
1) Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach, ul. Rybnicka 4, 44-295 Lyski,
a) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach - branża architektoniczno-budowlana,
b) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach - branża instalacja ciepłej wody użytkowej,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach - branża ogólnobudowlana, instalacja solarna,
d) Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach,
e) Przedmiar robót- termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach - branża ogólnobudowlana, instalacja elektryczna odgromowa.
2) Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne, ul. Przedszkolna 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
a) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne - branża architektoniczno-budowlana,
b) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach - branża instalacja centralnego ogrzewania,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne - branża ogólnobudowlana, c.o,
d) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach,
e) Przedmiar robót- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych- branża ogólnobudowlana, instalacja elektryczna odgromowa,
3) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ( w tym budynek główny szkoły i dwa budynki warsztatów )
a) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół: Dydaktycznego z łącznikiem i salą gimnastyczną, Pawilonu warsztatów, Warsztatów elektrycznych - branża architektoniczno-budowlana,
b) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - branża instalacja centralnego ogrzewania,
c) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - branża - wymiennikownia c.o - cz. technologiczna,
d) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - Warsztaty szkolne - branża - instalacja centralnego ogrzewania,
e) Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i sterowania,
f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół: Dydaktycznego z łącznikiem i salą gimnastyczną, Pawilonu warsztatów, Warsztatów elektrycznych - branża ogólnobudowlana, instalacja c.o,
g) Specyfikacja techniczna wewnętrznych instalacji elektrycznych i sterowania,
h) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - Budynek dydaktyczny,
i) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - Pawilon Warsztatów Szkolnych,
j) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - Warsztaty elektryczne,
k) Przedmiar robót- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół- branża ogólnobudowlana, instalacja elektryczna odgromowa,
5. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się z dokumentacją budowlaną oraz wizję lokalną na w/w obiektach.
6. Kod CPV: 71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego
7. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:
1) wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego,
2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i wszelkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, łącznie ze sporządzaniem dokumentacji fotograficznej, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót,
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
6) uczestniczenie w naradach roboczych, wymagających wsparcia wiedzą fachową,
7) kontrola procesu realizacji robót, w zakresie zgodności z założeniami i dokumentacją techniczną,
8) doradztwo i wspieranie procesu rozliczania dotacji uzyskanej w ramach projektu,
9) przygotowanie pisemnej odpowiedzi na pytania Wykonawców w czasie trwania umowy oraz okresu gwarancji,
10) w zakresie zapewnienia wsparcia i pomocy dla Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego zadania objętego nadzorem wskazanego w pkt III.1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) przygotowania pisemnej odpowiedzi na wnioski wykonawców ubiegających się
o zamówienie o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z informacją dotyczącą konieczności dokonania zmian w treści SIWZ (w terminie 3 dni, od przekazania wniosku, nie później jednak niż na 10 dni przed ostatecznym terminem składania ofert),
b) udzielania pisemnych odpowiedzi na pytania zadane przez komisje a dotyczące przedmiotowych postępowań w terminie do 3 dni, nie licząc dnia zapytania,
c) pomocy Zamawiającemu, poprzez pisemne przygotowanie odpowiedzi na:
informacje wykonawców o ewentualnej niezgodnej z ustawą czynności zamawiającego,
odwołania,
skargi na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.
11) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
12) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy
i uczestnictwo w tym przekazaniu,
13) bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami,
14) kontrolowanie stanu zawansowania prac minimum raz w tygodniu oraz częściej na wezwanie kierownika budowy lub inwestora
15) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi lub Zamawiającemu zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
16) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych - przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, opracowanie przedmiaru robót oraz sprawdzenie kosztorysu na wykonanie tych robót (opracowany wg zasad określonych w umowie z wykonawcą) i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, ostateczna decyzja należy do Zamawiającego,
17) informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy projektu,
18) sporządzenie dowodów przekazania - przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT,
19) wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne inwestycji.
20) opracowanie następujących raportów:
a) dotyczących realizacji wskaźników produktu nie rzadziej niż raz na pół roku, w tym najpóźniej do dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu raportu potwierdzającego osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników
b) dotyczących realizacji wskaźników rezultatu co najmniej raz na kwartał oraz na zakończenie roku , w tym opracowanie raportu potwierdzającego osiągnięcie docelowej wartości wskaźników rezultatu w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu.
21) W przypadku gdy niezbędne jest ograniczenie przez Zleceniodawcę zakresu umowy w przypadku wykluczenia Zleceniobiorcy z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego ze względu zaistnienia przesłanek określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ). Zleceniobiorca jest zobowiązany do wskazania innego podmiotu, który będzie wykonywał czynności wskazane w pkt 10, w stosunku do których on sam został ograniczony. Podmiot wskazany przez Zleceniobiorcę będzie legitymował się uprawnieniami nie gorszymi niż posiada Zleceniobiorca w danej specjalności.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniami.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94592

Data publikacji: 2011-04-28

Nazwa: Zarząd Powiatu w Rybniku

Ulica: ul. 3 Maja 31

Numer domu: 31

Miejscowość: Rybnik

Kod pocztowy: 44-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 4228300

Numer faxu: 032 4228658

Regon: 27628517000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim, realizowanego w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w celu realizacji zadania termomodernizacji wraz z wymianą/modernizacją źródeł ciepła w następujących budynkach:
1) Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach, ul. Rybnicka 4, 44-295 Lyski,
2) Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne, ul. Przedszkolna 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
3) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ( w tym budynek główny szkoły i dwa budynki warsztatów )
2.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje następujące specjalności:
1) konstrukcyjno - budowlaną,
2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
w okresie realizacji oraz gwarancji.
3.Wykonawca zobowiązany będzie pełnić nadzór inwestorski nad całością w/w zadania inwestycyjnego, jednocześnie pełniąc funkcje koordynatora projektu w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego. /j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623/. Nadzór inwestorski obejmował będzie również nadzorowanie prac dodatkowych nieprzewidzianych lub robót zamiennych, nie ujętych w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt III.4.
4.Zakres prac obejmujący nadzór inwestorski określa następująca dokumentacja budowlana:
1) Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach, ul. Rybnicka 4, 44-295 Lyski,
a) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach - branża architektoniczno-budowlana,
b) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach - branża instalacja ciepłej wody użytkowej,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach - branża ogólnobudowlana, instalacja solarna,
d) Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach,
e) Przedmiar robót- termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach - branża ogólnobudowlana, instalacja elektryczna odgromowa.
2) Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne, ul. Przedszkolna 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
a) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne - branża architektoniczno-budowlana,
b) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach - branża instalacja centralnego ogrzewania,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne - branża ogólnobudowlana, c.o,
d) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach,
e) Przedmiar robót- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych- branża ogólnobudowlana, instalacja elektryczna odgromowa,
3) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ( w tym budynek główny szkoły i dwa budynki warsztatów )
a) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół: Dydaktycznego z łącznikiem i salą gimnastyczną, Pawilonu warsztatów, Warsztatów elektrycznych - branża architektoniczno-budowlana,
b) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - branża instalacja centralnego ogrzewania,
c) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - branża - wymiennikownia c.o - cz. technologiczna,
d) Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - Warsztaty szkolne - branża - instalacja centralnego ogrzewania,
e) Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i sterowania,
f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół: Dydaktycznego z łącznikiem i salą gimnastyczną, Pawilonu warsztatów, Warsztatów elektrycznych - branża ogólnobudowlana, instalacja c.o,
g) Specyfikacja techniczna wewnętrznych instalacji elektrycznych i sterowania,
h) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - Budynek dydaktyczny,
i) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - Pawilon Warsztatów Szkolnych,
j) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - Warsztaty elektryczne,
k) Przedmiar robót- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół- branża ogólnobudowlana, instalacja elektryczna odgromowa,
5. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się z dokumentacją budowlaną oraz wizję lokalną na w/w obiektach.
6. Kod CPV: 71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego
7. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:
1) wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego,
2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i wszelkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, łącznie ze sporządzaniem dokumentacji fotograficznej, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót,
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
6) uczestniczenie w naradach roboczych, wymagających wsparcia wiedzą fachową,
7) kontrola procesu realizacji robót, w zakresie zgodności z założeniami i dokumentacją techniczną,
8) doradztwo i wspieranie procesu rozliczania dotacji uzyskanej w ramach projektu,
9) przygotowanie pisemnej odpowiedzi na pytania Wykonawców w czasie trwania umowy oraz okresu gwarancji,
10) w zakresie zapewnienia wsparcia i pomocy dla Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego zadania objętego nadzorem wskazanego w pkt III.1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) przygotowania pisemnej odpowiedzi na wnioski wykonawców ubiegających się
o zamówienie o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z informacją dotyczącą konieczności dokonania zmian w treści SIWZ (w terminie 3 dni, od przekazania wniosku, nie później jednak niż na 10 dni przed ostatecznym terminem składania ofert),
b) udzielania pisemnych odpowiedzi na pytania zadane przez komisje a dotyczące przedmiotowych postępowań w terminie do 3 dni, nie licząc dnia zapytania,
c) pomocy Zamawiającemu, poprzez pisemne przygotowanie odpowiedzi na:
informacje wykonawców o ewentualnej niezgodnej z ustawą czynności zamawiającego,
odwołania,
skargi na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.
11) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
12) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy
i uczestnictwo w tym przekazaniu,
13) bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami,
14) kontrolowanie stanu zawansowania prac minimum raz w tygodniu oraz częściej na wezwanie kierownika budowy lub inwestora
15) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi lub Zamawiającemu zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
16) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych - przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, opracowanie przedmiaru robót oraz sprawdzenie kosztorysu na wykonanie tych robót (opracowany wg zasad określonych w umowie z wykonawcą) i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, ostateczna decyzja należy do Zamawiającego,
17) informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy projektu,
18) sporządzenie dowodów przekazania - przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT,
19) wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne inwestycji.
20) opracowanie następujących raportów:
a) dotyczących realizacji wskaźników produktu nie rzadziej niż raz na pół roku, w tym najpóźniej do dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu raportu potwierdzającego osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników
b) dotyczących realizacji wskaźników rezultatu co najmniej raz na kwartał oraz na zakończenie roku , w tym opracowanie raportu potwierdzającego osiągnięcie docelowej wartości wskaźników rezultatu w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu.
21) W przypadku gdy niezbędne jest ograniczenie przez Zleceniodawcę zakresu umowy w przypadku wykluczenia Zleceniobiorcy z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego ze względu zaistnienia przesłanek określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ). Zleceniobiorca jest zobowiązany do wskazania innego podmiotu, który będzie wykonywał czynności wskazane w pkt 10, w stosunku do których on sam został ograniczony. Podmiot wskazany przez Zleceniobiorcę będzie legitymował się uprawnieniami nie gorszymi niż posiada Zleceniobiorca w danej specjalności.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniami.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 44

Informacja na temat wadium:
1. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 1 250 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy PZP.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: numer rachunku; 44 8456 0009 2001 0023 9628 0006, a dowód wniesienia dołączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert.
5. Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy dołączyć do oferty

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający zastrzega, że aby spełnić warunek posiadania wiedzy i doświadczenia należy wykazać się co najmniej jedną usługą, o wartości co najmniej 35 000 zł brutto której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach ogólno budowlanych związanych z termomodernizacją obiektów, w szczególności związanych z dociepleniem elewacji i przegród oraz remontem i przebudową instalacji c.o.

Potencjał techniczny:
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający zastrzega, że aby spełnić powyższy warunek wykonawca winien dysponować osobą lub osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
konstrukcyjno - budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna:
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2.Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zmian dotyczących osób wskazanych w §6 umowy, pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej takich uprawnień jak wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
4. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w umowie.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.starostwo.rybnik.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, p. 210

Data składania wniosków, ofert: 11/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, p. 118

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim, realizowany jest w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi