71743 / 2016-06-06 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚ / SÄ…d OkrÄ™gowy w Åodzi (Åódź)
Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia dla Sądu Rejonowego w Łęczycy przy ul. Konopnickiej 16:
prace dekarskie do wykonania na dachach
wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach 9 i 3
oraz przy ul. Tumskiej 2:
malowanie pomieszczeń biurowych nr 17, 18, 19, 20
Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów ww prac wg dokumentacji projektowej i STWiOR
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 71743
Data publikacji: 2016-06-06
Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi
Ulica: Plac Dąbrowskiego 5
Numer domu: 5
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-921
Województwo / kraj: łódzkie
Numer telefonu: 042 6778900, 6778938
Numer faxu: 042 6778931
Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl
Regon: 00032316300000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla Sądu Rejonowego w Łęczycy przy ul. Konopnickiej 16:
prace dekarskie do wykonania na dachach
wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach 9 i 3
oraz przy ul. Tumskiej 2:
malowanie pomieszczeń biurowych nr 17, 18, 19, 20
Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów ww prac wg dokumentacji projektowej i STWiOR
Kody CPV:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 01/09/2016
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 40000 złotych
Potencjał techniczny:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Sytuacja ekonomiczna:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 3: Tak
oswiadczenie_potwierdzenia_opis_3: zgodnie z III.3.2
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie nr 16: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
inne_dokumenty:
pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót i termin wykonania przedmiotu umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców na pisemny wniosek Wykonawcy
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej lub decyzji administracyjnej związanej z przedmiotem Umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
3. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót oraz terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem placu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez
osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu, w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących przypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
5. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy z wyjątkiem § 10 ust..2 d
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 80
Nazwa kryterium 2: Termin gwarancji
Znaczenie kryterium 2: 20
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
Postępowanie prowadzi:
Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych
Data składania wniosków, ofert: 21/06/2016
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
BIURO PODAWCZE
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
151889 / 2010-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa
WydziaÅ‚ Edukacji UrzÄ™du Miasta Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 73 w Åodzi przy ul. Gandhiego 3
243471 / 2008-10-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Tomaszów Mazowiecki (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Przebudowa oraz przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku ,,AUrzędu Miasta na parterze oraz przebudowa toalet wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku ,,CUrzędu Miasta.
206844 / 2008-09-02 - Administracja samorzÄ…dowa
WydziaÅ‚ Edukacji UrzÄ™du Miasta Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wymiana stolarki okiennej w budynku SzkoÅ‚y Podstawowej Nr 3 w Åodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6
258210 / 2012-07-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d OkrÄ™gowy w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Dostosowanie pomieszczeń kancelarii tajnej do obowiązujących przepisów
w budynku SÄ…du OkrÄ™gowego w Åodzi
158155 / 2014-07-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II - Bełchatów (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń
Oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej
194106 / 2010-07-02 - Inny: placówka opiekuńczo-wychowawcza
Dom Dziecka Nr 1 im. Janka Krasickiego - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
adaptacja pomieszczenia po sekretariacie na pomieszcznie do zajęć sportowych oraz adaptacja pomieszczeń po wychowankach na pomieszczenia administracyjno - gospodarcze
311001 / 2010-11-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Åódź, WydziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych UrzÄ™du Miasta Åodzi - OddziaÅ‚ ds. Robót Budowlanych - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkoÅ‚ach podstawowych - SzkoÅ‚a Podstawowa Nr 190 w Åodzi, ul. Malczewskiego 37/47
361247 / 2010-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Åódź, WydziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych UrzÄ™du Miasta Åodzi - OddziaÅ‚ ds. Robót Budowlanych - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkoÅ‚ach podstawowych - SzkoÅ‚a Podstawowa Nr 182 w Åodzi, ul. Åanowa 16
56917 / 2009-04-01 - Administracja samorzÄ…dowa
WydziaÅ‚ Edukacji UrzÄ™du Miasta Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 30 w Åodzi przy ul. Nowogrodzkiej 6/14
277994 / 2015-10-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d OkrÄ™gowy w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji wzmocnienia ścian attyki
nad północną i południową klatką schodową w budynku Sądu
OkrÄ™gowego w Åodzi
14744 / 2016-01-21 - Inny: Instytut Badawczy
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Prace remontowe w pomieszczeniach DziaÅ‚u Sprzedaży UsÅ‚ug Medycznych oraz w Gabinecie 62 w Klinice Endokrynologii w ICZMP w Åodzi - ZP/186/2015
76965 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rozprza - Rozprza (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja - remont pomieszczeń I piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy
121915 / 2009-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Administracja NieruchomoÅ›ciami Åódź-Górna "Zachód" - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont trzech lokali mieszkalnych w Åodzi przy ul. Suwalskiej 9, nr sprawy: EZP/P/Rb/2/2009.
188922 / 2009-06-12 - Podmiot prawa publicznego
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Tomaszów Mazowiecki (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.
206640 / 2008-09-02 - Administracja samorzÄ…dowa
WydziaÅ‚ Edukacji UrzÄ™du Miasta Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja sanitariatów w budynku ZespoÅ‚u Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Åodzi, ul. Prożka 3/5
193572 / 2011-07-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Skierniewice - Skierniewice (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Roboty dodatkowe na zadaniu: Remont kapitalny Bramy Parkowej przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt dworcowy - etap II- ul. Sienkiewicza - Remont kapitalny Bramy Parkowej.
329310 / 2009-09-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pątnów - Pątnów (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce
78501 / 2016-06-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d OkrÄ™gowy w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Roboty remontowe w budynku SÄ…du Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
177366 / 2009-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa
WydziaÅ‚ Edukacji UrzÄ™du Miasta Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 38 w Åodzi, ul. Municypalna 4
304908 / 2014-09-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d OkrÄ™gowy w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
DOCIEPLENIE GÓRNEGO I DOLNEGO PASA FASAD ALUMINIOWO - SZKLANYCH NA III PIĘTRZE BUDYNKU SÄ„DU OKRĘGOWEGO W ÅODZI
23186 / 2015-02-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Skierniewice - Skierniewice (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wykonanie robót dodatkowych do zadania pn: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach
105831 / 2015-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Administracja Zasobów Komunalnych Åódź-Górna - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Roboty dekarsko-blacharskie w Åodzi, przy ul. Mielizny 9 (stan awaryjny)
213993 / 2010-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa
WydziaÅ‚ Edukacji UrzÄ™du Miasta Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja sanitariatów w budynku SzkoÅ‚y Podstawowej Nr 193 w Åodzi przy ul. Standego 1
87825 / 2009-06-04 - Administracja samorzÄ…dowa
WydziaÅ‚ Edukacji UrzÄ™du Miasta Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 124 w Åodzi, przy ul. CieszyÅ„skiej 16.
5003 / 2014-01-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Administracja Zasobów Komunalnych Åodź-BaÅ‚uty - Åodź (łódzkie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
ZP/19/2013
NA
Drobne roboty ogólnobudowlane, bieżące naprawy i konserwacje oraz usuwanie awarii w zakresie robót murarskich, malarskich stolarskich, szklarskich, Å›lusarskich, dekarsko-blacharskich, ciesielskich oraz usuwanie skutków zimy w budynkach i lokalach komunalnych zarzÄ…dzanych przez AdministracjÄ™ Zasobów Komunalnych Åódź BaÅ‚uty w podziale na 3 ZADANIA