258210 / 2012-07-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Oryginalny toner 117-0210 Czarny marki Lanier

Cena: 251.41 PLN

Dostosowanie pomieszczeń kancelarii tajnej do obowiązujących przepisów
w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi

Opis zamówienia

Adaptacja pomieszczeń kancelarii tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy Pl. Dąbrowskiego 5
ZAKRES ROBÓT - wartości przybliżone (szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót):

Roboty budowlane:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, przebicia i przekucia, usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek.
1.1. Demontaż drzwi drewnianych, ościeżnica stalowa zamontowanych w ściance g-k
1.2. Demontaż ścianki gipsowo kartonowej
1.3. Zdjęcie wykładzin dywanowych w pom. kancelarii, PCV w przedsionku.
1.4. Zerwanie cokołu drewnianego h=13cm.
1.5. Zdjęcie grzejnika ( na czas prowadzenia prac)
1.6. Przeniesienie gniazda wtykowego na powierzchnie płyty g-k (osłaniającej kratę przy ścianie)
1.7. Skucie fasety przy suficie.
1.8. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem istniejących innych elementów budynku i wyposażenia w czasie realizacji robót budowlanych.
1.9.Usunięcie, wywóz i utylizacja elementów z demontaży i rozbiórek.

2. Roboty remontowe i konstrukcyjne.
2.1.Wykonanie ścianki g-k z rozdzielonymi profilami, rozsunięcie 45mm, odporność ogniowa EI 60. Pomiędzy profilami mocowana krata z prętów Ø16 o oczkach 150x150mm ze stali A-0. Mocowana do sufitu i podłogi kotwami hilti 10 150mm. W ściance osadzone drzwi kancelaryjne.
2.2. Drzwi kancelaryjne dla zabezpieczenia pomieszczeń specjalnych, w których są wytwarzane, przechowywane, przetwarzane lub przekazywane dokumenty niejawne. Spełniające wymagania stawiane drzwiom wg normy PN-90 B-92270 klasy C i odporności ogniowej EI30. Dodatkowe wyposażenie: elektrozaczep (np.o wytrzymałości 15 kN z czujnikiem obecności rygla), zwory elektromagnetyczne, elektroniczny zamek szyfrowy wewnętrzny, kontaktronowe czujniki zamknięcia zamka głównego.
2.3. Wykonanie przepust ogniochronny dla wiązki kabli - szt -1 (7,0x26,0cm)w technologii
np. PROMATEK- zaprawa PROMASTOP TYP S lub inna równoważna EI60.
2.4. Zabezpieczenie przejść pojedynczych kabli szt-5 PROMASEAL®-Mastic lub inna równoważna EI60.
2.5. Osadzenie przeciwpożarowych kratek wentylacyjnych, odporność ogniowa przepustu EI60 np. PROMASEAL lub inne równoważne, dwa przejścia, cztery sztuki kratek 98x98x45mm.
Dla zabezpieczenia pożarowego przejść kablowych zaprojektowano rozwiązania w przykładowej technologii PROMATEK- zaprawa PROMASTOP TYP S dla wiązki kabli oraz przykładowo PROMASEAL®-Mastic i przeciwpożarowe kratki wentylacyjne. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań zapewniających dla przejść klasę odporności ogniowej EI60.
2.6. Zabezpieczenie ścianki działowej murowanej gr. 10,0cm - Krata stalowa o parametrach jak w pkt. 2.1, osłonięta płytą g-k gr12,5mm, mocowaną wg technologii systemu.
2.7. Wykonanie podstawy pod szafy pancerne w kształcie ramy z C 100 ułożonej na podłodze.
Dla ustawienia dodatkowych szaf stalowych na dokumenty tajne, klasa C, przewidziano wykonanie ramy o wymiarach 50x250cm z profili walcowanych - ceownik ekonomiczny 100, zabezpieczony antykorozyjnie i malowanych farbami ftalowymi. Ramę ułożyć bezpośrednio na belkach stalowych stropu.
2.8. Założenie folii matowej na szyby okna.
2.9. Montaż siatki w kątownikach po wewnętrznej stronie okna wymiary siatki - drut Ø 2,0mm o oczkach 20x20mm. Ramy z kątowników otwierane i wyposażone w kłódkę, co najmniej klasy 5, wg PNEN-12320. Zastosować siatkę z drutu ocynkowanego, ramę z profili walcowanych 25x25x4 zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych farbami ftalowymi.
2.10. Zabezpieczenie przejść kabli przez ścianę murowaną, przepustami o odporności ogniowej przepustu - EI60, np. PROMASTOP TYP S 9x 30 lub inne równoważne materiały zadanej odporności ogniowej.
2.11. Zabezpieczenie przejścia przez stropy, odporność ogniowa przepustu EI60, np. PROMASEAL®-Mastic lub inne równoważne - piony CO, przepust Ø 40 rura Ø 3 4
2.11. Ułożenie wykładziny PCV na wylewce samopoziomującej.
Zastosować wykładzinę bezspoinową, elastyczną bezkierunkową heterogeniczną, antypoślizgową, wykładzina PVC, grubość całkowita min. 2,0mm. Europejska klasyfikacja użytkowa 34&43. Powierzchnia wykładziny antypoślizgowa - klasa antypoślizgowości R9.
Podłoże pod ułożenie wykładziny winno być mocne, równe, gładkie i suche, bez rys i spękań. Usunięte wszelkie pyły i zagruntowane. Do ułożenia wykładziny winien zostać użyty klej do wykładzin PVC. Należy stosować kleje dyspersyjne, przy czym należy przestrzegać zaleceń ich producentów. Cokoły przy ścianach należy odtworzyć nowe.
2.12. Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne (pomieszczenie jest malowane farbami
emulsyjnymi).
2.13. Montaż zdemontowanego grzejnika i roboty z tym związanie np. odgięcie gałązki, obrócenie zaworu itp.
2.14. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem istniejących innych elementów w czasie realizacji robót budowlanych.
2.15.Wykonywanie robót w czynnym obiekcie sądu, w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg rysunków projektowych.

Roboty instalacyjne:
3. elektryczne oświetleniowe, monitoringu wizyjnego, instalacji alarmowej
Zakres prac obejmuje wymianę opraw oświetleniowych, montaż kamery monitoringu wizyjnego, rozbudowę instalacji monitoringu oraz rozbudowę instalacji alarmowej.
3.1. Oświetlenie
Przyjęto średnie natężenie oświetlenia dla pomieszczenia kancelarii tajnej zgodnie z normą
PN-EN 12464-1 tablica 5.3, nr ref. 3.2 - 500 lx. Dla pomieszczenia przed kancelarią zgodnie z normą PN-EN 12464-1 tablica 5.3, nr ref. 3.1 -300 lx.
Do oświetlenia pomieszczeń przewidziano oprawy ESSystem 131341 + 944201 BU 158 + BUR 58 zainstalowane w miejscu istniejących opraw z wykorzystaniem istniejących Obwodów oświetleniowych.
W przypadku konieczności modernizacji instalacji obwody oświetleniowe wykonać z
przewodów typu YDYp 2 3 4 x 1,5 mm2 -750V układanych w tynku lub w listwach krytych.
Obwody oświetleniowe zakończyć złączami świecznikowymi. Osprzęt instalacyjny wykonać jako wtynkowy. Wyłączniki instalować na wysokości 1,55 m od podłogi.
3.2. Monitoring i instalacja alarmowa
Do monitoringu wizyjnego drzwi wejściowych do pomieszczeń kancelarii tajnej
przewidziano kamerę kopułkową typu DVI 560. Dokładną lokalizację kamery należy ustalić w czasie realizacji inwestycji. Istniejący system monitoringu rozbudować o rejestrator (4 kamerowy z dyskiem 500GB). Kamerę należy podłączyć do wejścia rejestratora przewodem koncentrycznym RG6 75 OHM 1,05 5,0 długości 65m i zasilić przewodem OMY 2x1,5mm2 od zasilacza.
Istniejącą instalację alarmową rozbudować o ekspander i kontaktron, połączone kablem
YTKSY 5 x 2 x 0,50 długości ok.65m. Ekspander połączyć z centralą alarmową przewodem typu UTP, kat. 5e.
Szczegółowy zakres ilościowy prac elektrycznych wg rysunków projektowych.

4. Wymogi ogólne wykonawstwa robót:
4.1. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu, muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót. Mogą występować czasowe przerwy realizacji prac głośnych. Pomieszczenia socjalne dla robotników i magazynowe zabezpiecza wykonawca.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
4.2. Zakres prac obejmuje również uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
4.3.Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.

5. Uwagi z STWiOR do wykonawstwa robót:
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zleceniodawcę, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszych jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to jakość elementu budowli, to takie materiały muszą być niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty poprawkowe wykonane na koszt Wykonawcy.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 258210

Data publikacji: 2012-07-18

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostosowanie pomieszczeń kancelarii tajnej do obowiązujących przepisów
w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Adaptacja pomieszczeń kancelarii tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy Pl. Dąbrowskiego 5
ZAKRES ROBÓT - wartości przybliżone (szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót):

Roboty budowlane:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, przebicia i przekucia, usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek.
1.1. Demontaż drzwi drewnianych, ościeżnica stalowa zamontowanych w ściance g-k
1.2. Demontaż ścianki gipsowo kartonowej
1.3. Zdjęcie wykładzin dywanowych w pom. kancelarii, PCV w przedsionku.
1.4. Zerwanie cokołu drewnianego h=13cm.
1.5. Zdjęcie grzejnika ( na czas prowadzenia prac)
1.6. Przeniesienie gniazda wtykowego na powierzchnie płyty g-k (osłaniającej kratę przy ścianie)
1.7. Skucie fasety przy suficie.
1.8. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem istniejących innych elementów budynku i wyposażenia w czasie realizacji robót budowlanych.
1.9.Usunięcie, wywóz i utylizacja elementów z demontaży i rozbiórek.

2. Roboty remontowe i konstrukcyjne.
2.1.Wykonanie ścianki g-k z rozdzielonymi profilami, rozsunięcie 45mm, odporność ogniowa EI 60. Pomiędzy profilami mocowana krata z prętów Ø16 o oczkach 150x150mm ze stali A-0. Mocowana do sufitu i podłogi kotwami hilti 10 150mm. W ściance osadzone drzwi kancelaryjne.
2.2. Drzwi kancelaryjne dla zabezpieczenia pomieszczeń specjalnych, w których są wytwarzane, przechowywane, przetwarzane lub przekazywane dokumenty niejawne. Spełniające wymagania stawiane drzwiom wg normy PN-90 B-92270 klasy C i odporności ogniowej EI30. Dodatkowe wyposażenie: elektrozaczep (np.o wytrzymałości 15 kN z czujnikiem obecności rygla), zwory elektromagnetyczne, elektroniczny zamek szyfrowy wewnętrzny, kontaktronowe czujniki zamknięcia zamka głównego.
2.3. Wykonanie przepust ogniochronny dla wiązki kabli - szt -1 (7,0x26,0cm)w technologii
np. PROMATEK- zaprawa PROMASTOP TYP S lub inna równoważna EI60.
2.4. Zabezpieczenie przejść pojedynczych kabli szt-5 PROMASEAL®-Mastic lub inna równoważna EI60.
2.5. Osadzenie przeciwpożarowych kratek wentylacyjnych, odporność ogniowa przepustu EI60 np. PROMASEAL lub inne równoważne, dwa przejścia, cztery sztuki kratek 98x98x45mm.
Dla zabezpieczenia pożarowego przejść kablowych zaprojektowano rozwiązania w przykładowej technologii PROMATEK- zaprawa PROMASTOP TYP S dla wiązki kabli oraz przykładowo PROMASEAL®-Mastic i przeciwpożarowe kratki wentylacyjne. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań zapewniających dla przejść klasę odporności ogniowej EI60.
2.6. Zabezpieczenie ścianki działowej murowanej gr. 10,0cm - Krata stalowa o parametrach jak w pkt. 2.1, osłonięta płytą g-k gr12,5mm, mocowaną wg technologii systemu.
2.7. Wykonanie podstawy pod szafy pancerne w kształcie ramy z C 100 ułożonej na podłodze.
Dla ustawienia dodatkowych szaf stalowych na dokumenty tajne, klasa C, przewidziano wykonanie ramy o wymiarach 50x250cm z profili walcowanych - ceownik ekonomiczny 100, zabezpieczony antykorozyjnie i malowanych farbami ftalowymi. Ramę ułożyć bezpośrednio na belkach stalowych stropu.
2.8. Założenie folii matowej na szyby okna.
2.9. Montaż siatki w kątownikach po wewnętrznej stronie okna wymiary siatki - drut Ø 2,0mm o oczkach 20x20mm. Ramy z kątowników otwierane i wyposażone w kłódkę, co najmniej klasy 5, wg PNEN-12320. Zastosować siatkę z drutu ocynkowanego, ramę z profili walcowanych 25x25x4 zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych farbami ftalowymi.
2.10. Zabezpieczenie przejść kabli przez ścianę murowaną, przepustami o odporności ogniowej przepustu - EI60, np. PROMASTOP TYP S 9x 30 lub inne równoważne materiały zadanej odporności ogniowej.
2.11. Zabezpieczenie przejścia przez stropy, odporność ogniowa przepustu EI60, np. PROMASEAL®-Mastic lub inne równoważne - piony CO, przepust Ø 40 rura Ø 3 4
2.11. Ułożenie wykładziny PCV na wylewce samopoziomującej.
Zastosować wykładzinę bezspoinową, elastyczną bezkierunkową heterogeniczną, antypoślizgową, wykładzina PVC, grubość całkowita min. 2,0mm. Europejska klasyfikacja użytkowa 34&43. Powierzchnia wykładziny antypoślizgowa - klasa antypoślizgowości R9.
Podłoże pod ułożenie wykładziny winno być mocne, równe, gładkie i suche, bez rys i spękań. Usunięte wszelkie pyły i zagruntowane. Do ułożenia wykładziny winien zostać użyty klej do wykładzin PVC. Należy stosować kleje dyspersyjne, przy czym należy przestrzegać zaleceń ich producentów. Cokoły przy ścianach należy odtworzyć nowe.
2.12. Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne (pomieszczenie jest malowane farbami
emulsyjnymi).
2.13. Montaż zdemontowanego grzejnika i roboty z tym związanie np. odgięcie gałązki, obrócenie zaworu itp.
2.14. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem istniejących innych elementów w czasie realizacji robót budowlanych.
2.15.Wykonywanie robót w czynnym obiekcie sądu, w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg rysunków projektowych.

Roboty instalacyjne:
3. elektryczne oświetleniowe, monitoringu wizyjnego, instalacji alarmowej
Zakres prac obejmuje wymianę opraw oświetleniowych, montaż kamery monitoringu wizyjnego, rozbudowę instalacji monitoringu oraz rozbudowę instalacji alarmowej.
3.1. Oświetlenie
Przyjęto średnie natężenie oświetlenia dla pomieszczenia kancelarii tajnej zgodnie z normą
PN-EN 12464-1 tablica 5.3, nr ref. 3.2 - 500 lx. Dla pomieszczenia przed kancelarią zgodnie z normą PN-EN 12464-1 tablica 5.3, nr ref. 3.1 -300 lx.
Do oświetlenia pomieszczeń przewidziano oprawy ESSystem 131341 + 944201 BU 158 + BUR 58 zainstalowane w miejscu istniejących opraw z wykorzystaniem istniejących Obwodów oświetleniowych.
W przypadku konieczności modernizacji instalacji obwody oświetleniowe wykonać z
przewodów typu YDYp 2 3 4 x 1,5 mm2 -750V układanych w tynku lub w listwach krytych.
Obwody oświetleniowe zakończyć złączami świecznikowymi. Osprzęt instalacyjny wykonać jako wtynkowy. Wyłączniki instalować na wysokości 1,55 m od podłogi.
3.2. Monitoring i instalacja alarmowa
Do monitoringu wizyjnego drzwi wejściowych do pomieszczeń kancelarii tajnej
przewidziano kamerę kopułkową typu DVI 560. Dokładną lokalizację kamery należy ustalić w czasie realizacji inwestycji. Istniejący system monitoringu rozbudować o rejestrator (4 kamerowy z dyskiem 500GB). Kamerę należy podłączyć do wejścia rejestratora przewodem koncentrycznym RG6 75 OHM 1,05 5,0 długości 65m i zasilić przewodem OMY 2x1,5mm2 od zasilacza.
Istniejącą instalację alarmową rozbudować o ekspander i kontaktron, połączone kablem
YTKSY 5 x 2 x 0,50 długości ok.65m. Ekspander połączyć z centralą alarmową przewodem typu UTP, kat. 5e.
Szczegółowy zakres ilościowy prac elektrycznych wg rysunków projektowych.

4. Wymogi ogólne wykonawstwa robót:
4.1. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu, muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót. Mogą występować czasowe przerwy realizacji prac głośnych. Pomieszczenia socjalne dla robotników i magazynowe zabezpiecza wykonawca.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
4.2. Zakres prac obejmuje również uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
4.3.Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.

5. Uwagi z STWiOR do wykonawstwa robót:
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zleceniodawcę, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszych jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to jakość elementu budowli, to takie materiały muszą być niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty poprawkowe wykonane na koszt Wykonawcy.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 50

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: oświadczenie Wykonawcy

Wiedza i doświadczenie:
oświadczenie oraz Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (każda z nich realizowana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegających na wykonaniu robót budowlanych
w budynkach wraz z robotami instalacyjnymi sanitarnymi i elektrycznymi, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł każda z nich

Potencjał techniczny: oświadczenie Wykonawcy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: oświadczenie Wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna:
oświadczenie oraz Wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej
3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez
osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
Postępowanie prowadzi:
Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych
tel. (42) 67-78-938, fax. (42) 67-78-856
e-mail: zamowienia@lodz.so.gov.p

Data składania wniosków, ofert: 16/08/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454211476 (Instalowanie krat)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454321005 (Kładzenie i wykładanie podłóg)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454211524 (Instalowanie ścianek działowych)

Podobne przetargi