146509 / 2013-07-18 - Administracja samorządowa / Powiat Krośnieński (Krosno Odrzańskie)

Oryginalny toner C-EXV29M Purpurowy marki Canon

Cena: 436.65 PLN

Roboty budowlane, termomodernizacyjne i dekarskie na budynku Oddziału Interwencyjnego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne i dekarskie na budynku Oddziału Interwencyjnego Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim. Są one kolejnym etapem prac w zakresie robót na budynku polegającym na ociepleniu ścian i dachu wraz z wykonaniem nowych pokryć dachowych z blachy dachówko podobnej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), a także zgodnie z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: STWIOR wraz z rysunkiem (przekrój A-A),przedmiarze robót.
Warunki realizacji:
1) wykonawstwo winno być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarem robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia,
2) techniki, technologie oraz materiały opisane w ww. dokumentacji stanowią minimalne wymagania techniczne; Wykonawca winien zabezpieczyć realizację zadania wskazanymi technikami, technologiami, i materiałami lub im równoważnym,
3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej gwarancji za wykonane roboty budowlane licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
4) Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
5) w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów przedłożonych przez Zamawiającego Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić w pierwszej kolejności Zamawiającego, następnie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.
6) Zamawiający po konsultacjach z osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia podejmie stosowne decyzje o dokonaniu ewentualnych zmian i poprawek w dokumentacji oraz w wykonawstwie inwestycji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 146509

Data publikacji: 2013-07-18

Nazwa: Powiat Krośnieński

Ulica: ul. Piastów 10B

Numer domu: 10B

Miejscowość: Krosno Odrzańskie

Kod pocztowy: 66-600

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 068 3830218

Numer faxu: 068 3830236

Adres strony internetowej: www.bip.powiatkrosnienski.pl

Regon: 97077095000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane, termomodernizacyjne i dekarskie na budynku Oddziału Interwencyjnego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne i dekarskie na budynku Oddziału Interwencyjnego Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim. Są one kolejnym etapem prac w zakresie robót na budynku polegającym na ociepleniu ścian i dachu wraz z wykonaniem nowych pokryć dachowych z blachy dachówko podobnej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), a także zgodnie z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: STWIOR wraz z rysunkiem (przekrój A-A),przedmiarze robót.
Warunki realizacji:
1) wykonawstwo winno być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarem robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia,
2) techniki, technologie oraz materiały opisane w ww. dokumentacji stanowią minimalne wymagania techniczne; Wykonawca winien zabezpieczyć realizację zadania wskazanymi technikami, technologiami, i materiałami lub im równoważnym,
3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej gwarancji za wykonane roboty budowlane licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
4) Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
5) w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów przedłożonych przez Zamawiającego Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić w pierwszej kolejności Zamawiającego, następnie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.
6) Zamawiający po konsultacjach z osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia podejmie stosowne decyzje o dokonaniu ewentualnych zmian i poprawek w dokumentacji oraz w wykonawstwie inwestycji.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452152157 (Roboty budowlane w zakresie domów dziecka)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 452652226

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
453210003 (Izolacja cieplna)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
452614101 (Izolowanie dachu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
W okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 zamówienia o podobnym zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia tj. polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku o wartości każdego z nich co najmniej 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego robót budowlanych (min. 2), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania (załącznik nr 3 ,załącznik nr 3 a) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających (referencji, protokołów), że wykonane one zostały należycie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Dysponują lub dysponować pracownikiem posiadającym uprawnienia kierownika budowy legitymującego się 5 letnim stażem pracy w branży konstrukcyjno- budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć wykaz osób i podmiotów, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 4, załącznik nr 4 a);

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w przypadku:
1) błędów pisarskich lub rachunkowych w treści umowy,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty,
3) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,
4) przekształcenia organizacyjnego lub zmiany właściciela przedsiębiorstwa Wykonawcy, w tym w szczególności zmiany będące następstwem łączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji,
5) opóźnienia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodująca zmianę terminu realizacji umowy,
6) opóźnienia terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
7) opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
8) wystąpienie opóźnień w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy powstałych na skutek nagłego działania sił zewnętrznych takich jak np. zapadnięcie się ziemi, pożar, powódź, ulewa, trąba powietrzna, wysokie mrozy, wysokie opady śniegu, ulewne deszcze, huragany, uniemożliwiających wykonanie zamówienia powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji umowy,
9) odstąpienia od kar umownych (naliczanych z tytułu opóźnienia) w przypadku opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zmianę może zainicjować Zamawiający albo Wykonawca. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sprawie proponowanej zmiany do drugiej strony. Może to być:
a) wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany;
b) wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycje zmiany;
c) wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
8. Wniosek musi zawierać w szczególności:
a) opis zmiany;
b) uzasadnienie zmiany;
c) opis skutków zmiany;
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.powiatkrosnienski.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie

Data składania wniosków, ofert: 05/08/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
sekretariat (pok. nr 115)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi