333466 / 2011-10-13 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Mosina (Mosina)

Oryginalna grzałka 42931703 marki Oki

Cena: 937.26 PLN

Budowa kotłowni gazowych i instalacji c.o. w budynku komunalnym
w miejscowości Wiórek

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowych i instalacji c.o. w budynku komunalnym w miejscowości Wiórek.
Roboty obejmują m. innymi następujący zakres prac :
1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych w 5 mieszkaniach:
1.1 wiercenie otworów
1.2 zamurowania bruzd
1.3 obudowa rurociągów płytą g-k na konstrukcji
1.4 malowanie części powierzchni
1.5 malowanie pomieszczeń
2. Instalacje centralnego ogrzewania w 5 mieszkaniach
2.1 wykonanie rurociągów c.o z ich izolacją
2.2 montaż grzejników
2.3 montaż głowic termostatycznych
2.4 montaż pieców gazowych dwufunkcyjnych
2.5 montaż układu powietrzno-spalinowego
2.6 próby szczelności
3. Instalacje wewnętrzne gazu dla 5 mieszkań i części wspólnej
3.1 wykonanie rurociągów w instalacjach gazowych
3.2 montaż zaworów i filtrów
3.3 próby szczelności
3.4 uruchomienie kotłów
3.5 przeszkolenie użytkowników z obsługi kotłów

4. Oferent zobowiązany jest, w ramach realizowanego zadania do:
- przeprowadzenia wszystkich niezbędnych odbiorów, w tym odbiór Dozoru Technicznego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
- złomowanie starych elementów w miejscu uzgodnionym z Inwestorem i przekazanie uzyskanej z tego kwoty na rzecz Inwestora,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Uwaga:
- Obiekt czynny - należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców
- Godziny wejścia i wykonywania robót w poszczególnych mieszkaniach należy każdorazowo uzgadniać z mieszkańcami

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów, znaki towarowe, użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające :

- Przedmiary robót: załącznik nr 7 do SIWZ
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót: załącznik nr 8
- Dokumentacja projektowa: załącznik nr 9


Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45 21 00 00 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45 33 11 00 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45 23 12 20 - 3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45 33 30 00 - 0 Roboty instalacyjne gazowe

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 333466

Data publikacji: 2011-10-13

Nazwa: Gmina Mosina

Ulica: Pl. 20 Października 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Mosina

Kod pocztowy: 62-050

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 61 8109500

Numer faxu: 61 8109558

Adres strony internetowej: www.mosina.pl

Regon: 63125862600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kotłowni gazowych i instalacji c.o. w budynku komunalnym
w miejscowości Wiórek

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowych i instalacji c.o. w budynku komunalnym w miejscowości Wiórek.
Roboty obejmują m. innymi następujący zakres prac :
1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych w 5 mieszkaniach:
1.1 wiercenie otworów
1.2 zamurowania bruzd
1.3 obudowa rurociągów płytą g-k na konstrukcji
1.4 malowanie części powierzchni
1.5 malowanie pomieszczeń
2. Instalacje centralnego ogrzewania w 5 mieszkaniach
2.1 wykonanie rurociągów c.o z ich izolacją
2.2 montaż grzejników
2.3 montaż głowic termostatycznych
2.4 montaż pieców gazowych dwufunkcyjnych
2.5 montaż układu powietrzno-spalinowego
2.6 próby szczelności
3. Instalacje wewnętrzne gazu dla 5 mieszkań i części wspólnej
3.1 wykonanie rurociągów w instalacjach gazowych
3.2 montaż zaworów i filtrów
3.3 próby szczelności
3.4 uruchomienie kotłów
3.5 przeszkolenie użytkowników z obsługi kotłów

4. Oferent zobowiązany jest, w ramach realizowanego zadania do:
- przeprowadzenia wszystkich niezbędnych odbiorów, w tym odbiór Dozoru Technicznego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
- złomowanie starych elementów w miejscu uzgodnionym z Inwestorem i przekazanie uzyskanej z tego kwoty na rzecz Inwestora,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Uwaga:
- Obiekt czynny - należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców
- Godziny wejścia i wykonywania robót w poszczególnych mieszkaniach należy każdorazowo uzgadniać z mieszkańcami

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów, znaki towarowe, użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające :

- Przedmiary robót: załącznik nr 7 do SIWZ
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót: załącznik nr 8
- Dokumentacja projektowa: załącznik nr 9


Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45 21 00 00 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45 33 11 00 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45 23 12 20 - 3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45 33 30 00 - 0 Roboty instalacyjne gazowe

Kody CPV:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453311007 (Instalowanie centralnego ogrzewania)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452312203 (Roboty budowlane w zakresie gazociągów)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453330000 (Roboty instalacyjne gazowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 50

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania o wartości min. 80.000,00 zł brutto

Potencjał techniczny: Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - minimum: 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna: Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
3) działania siły wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu.
2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
3. Roboty zamienne lub dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych i dodatkowych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, ilości robót, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.
4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.
5. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mosina.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Data składania wniosków, ofert: 28/10/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:50

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
pokój nr 107

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi